?? ? ? 建设工程施工招标文件? (资格后审项目)? 招标编号? ? ? 工程名称:解放路/佑圣观路人行过街天桥工程???????? ? ? 招标人: 杭州市地下空间建设发展中心????? (盖章) ? 法定代表人或其委托代理人: 签字或盖章) ? ? 招标代理机构:??杭州建设工程造价咨询有限公司????(盖章) ? 法定代表人或其委托代理人?签字或盖章?? 编制人员?签字???审核人员:签字?? 招标代理机构技术负责人:签字?? 日期:??????年???月???日? ? ? ?? 目??????录? 一、投标须知前附表? 二、投标须知? (一)总则? l、工程说明? 2、招标范围? 3、资金来源? 4、合格的投标人? 5、投标费用? 6、踏勘现场? (二)招标文件? 7、招标文件的组成? 8、招标文件的澄清?? 9、招标文件的修改? (三)投标文件的编制? ??、投标文件的语言及度量衡单位? ??、投标文件的组成? ??、投标文件格式? ??、投标报价? ??、投标货币? ??、投标有效期? ??、投标担保? ??、投标预备会? ??、投标人的替代方案? ??、投标文件的份数和签署? (四)投标文件的递交? ??、投标文件的密封和标记? ??、投标截止日期? ??、迟交的投标文件? ??、投标文件的补充、修改与撤回? (五)开标? ??、开标? ??、投标文件的开标阶段审查? (六)评标? ??、评标会议? ??、评标过程的保密? ??、资格后审? ??、投标文件的澄清? ??、投标文件的符合性鉴定? ??、错误的修正? ??、投标文件的评估和比较? (七)合同的授予? ??、合同授予标准? ??、招标人拒绝任何或所有投标的权力? ? ? ?? ??、中标通知书? ??、合同协议书的签订? ??、履约担保? 三、合同条款及格式? 四、工程技术规范? 五、工程量清单编制? 六、图纸及其它资料? 七、投标文件格式? ? ? ?? 一、 前附表? 项号? 条款号 内容 说明与要求? ?? ???? 工程名称 解放路/佑圣观路人行过街天桥工程? ?? ???? 建设地点 杭州市解放路、佑圣观路? ? ?? ???? 建设规模? 及工程类别? 本次实施范围为杭州市解放路/佑圣观路人行过街天桥工程.本 工程主要包括详见施工图纸及清单.? 工程类别:市政工程.? ?? ???? 承包方式 包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工包工包料? ?? ???? 质量要求? 符合(工程施工质量验收规范)合格标准,并符合招标文件相关 要求.? ?? ???? 招标范围? 招标范围包括杭州市解放路/佑圣观路人行过街天桥工程施工图 纸、招标文件、工程量清单所涉及的所有施工内容,具体以提供 的施工图、工程量清单及其编制说明、招标文件中明确的内容为 准.? ?? ???? 工期要求? ??????年?? 月??? 日开工,????? 年???月???日完工. (开工具体 以开工指令为准)? 施工总工期:?????日历天? ?? ???? 资金来源 财政? ?? ?.?? 投标人资质等 级? 企业资质:市政公用工程总承包 二?级及以上? 建造师(项目经理) :市政公用工程 二?级及以上? 本工程投标单位必须同时具备以下条件:? ??投标单位必须为 ???? 年度杭州市政府投资建设工程项目预选 承包商名录内企业.? ???投标截止日前五年内(含五年)施工过跨度 ??? 及以上的结 构安装工程? ??杭州市行政区域内实施过合格工程 (杭州市组织的援川,援疆 等援建项目可视为杭州市行政区域内的工程)? 资格审查方法 采用资格后审? 工程量清单计 价方式? 综合单价法? 投标有效期 为:?? 日历天(从投标截止之日算起)? ? ? ?? 项号? 条款号 内容 说明与要求? 投标担保金额? 投标担保金额:?? 万元? 户????名:杭州市建设工程招标投标管理办公室? 帐????户: 开户银行:杭州银行市民中心支行? 按照 《杭州市建设工程投标保证金统一交纳和退付管理实施 细则》 、 《关于进一步完善投标保证金缴退制度的补充规定》 交纳 投标保证金.投标保证金必须从其企业所在地基本账户交纳.保 证金或投标保函交纳后,投标单位应到"中心"统一收费窗口领 取投标保证金递交函,作为投标单位已递交投标保证金的依据, 交纳投标保证金的须在投标文件中附投标保证金递交函和企业 基本账户开户许可证的复印件.? 建设工程投标保证金信用担保名录的企业投标时, 可采用第 三方担保保函作为投标保证金交纳形式. 投标企业在杭州银行市 民中心支行办理担保保函后至"中心"统一收费窗口领取投标 保证金递交函, 递交的投标文件中附投标保证金递交函和投标保 证金信用担保证明的复印件.? 踏勘现场 自行踏勘现场? 投标预备会? (答疑会)? 投标人在现场踏勘以及理解招标文件、施工图纸中的疑问,可以 于???? 年7月????日????时前登陆杭州建设项目招标网 以不署名的形式在 "投标答疑专区" 提疑. 招标人将在开标前 ???? 年?? 月????日?? 时前对投标人疑问作 出统一的解答,并以招标补充文件的形式,在杭州建设项目招标 网?杭州建设工程交易网( 上发布.在开标前,投标人须随时关注网站的最新答疑信息.? 联系电话:传真: 投标人的替代 方案? 不允许? 投标文件份数? 一份正本, 另提供投标文件电子版正副两份??请用光盘专用笔在 光盘的封面上写明工程名称、投标单位名称及投标文件密码. )? 中标后投标单位另行提供纸质版投标文件副本 陆?本? 投标文件递交 地点及截止日 期? 收件单位:杭州市地下空间建设发展中心? 地址:杭州市建设工程交易中心第 四开标室? (杭州市钱江新城新业路 ??? 号市民中心 L 楼地下一层)? 时间:???? 年??月???日????时????分? ? ? ?? 项号? 条款号 内容 说明与要求? 开标会? 地址:杭州市建设工程交易中心第四 开标室? (杭州市钱江新城新业路 ??? 号市民中心 L 楼地下一层)? 时间:???? 年??月????日????时????分?? 评标标准及? 方法? 按投标须知第 ???? 款选择 B 款? 投标最高限价? 招标控制价 万元,已经相关职能部门审查性?备案? (其中暂列金额共计????万元)? 投标最高限价 万元? 风险控制价?万元? 招标控制价综合单价将在招标文件工具中公布?? 履约担保金额? 投标人提供的履约担保金额为合同总价的 ????? 招标人提供的支付担保金额为合同总价的 ????? (履约担保金额与支付担保金额须对等?? 为防止投标人低价抢标,招标控制价的 ??%作为风险控制价. 凡低于该风险控制价的, 中标人在提交履约保证金的同时必须以 银行保函形式额外提交中标价净值与风险控制价之差额.? ??? ? 工程量清单综 合单价? 的标准偏离率? ????%? ??? ? 投标人回答评 标委员会质询 时间? 时间:投标人(法人代表或委托代理人)应在接到工作人员电话 通知时起????分钟(该时间填报不得超过 ?? 分钟)内予以书面 回复或确认,否则视为不予回复或确认,评标委员会有权拒绝该 投标文件.投标人通讯不畅通,导致不能及时联系的,视作投标 人不予回复或确认.? 地址:杭州市建设工程交易中心评标室外? 电子招标项目说明? ??? ? 电子招标文件 发放? 招标人的电子招标文件,将在 "杭州建设项目招标网和杭州建设 工程交易网"发布. 电子文件内容与书面文件内容具有同等的效 力,发生电子文件内容与书面文件内容不一致时,投标人应书面 形式向招标人提出,由招标人负责书面解释.? 本招标文件采用????版本工具软件编制的, 各投标单位也必须需 采用????版本进行投标文件的编制. 各投标单位由于使用版本不 当,造成的一切后果自负.? ? ? ?? 项号? 条款号 内容 说明与要求? ??? ? ? 电子投标文件 编制? ? 采用电子招标的项目, 一般应当要求投标人提供纸质投标文 件正本一份及电子文本正副二份 (每份包括技术部分和商务部分 一张光盘,资信标部分一张光盘,共两张光盘) .? 电子投标文件技术部分和商务部分通过投标工具格式化 后,刻录在投标人自行提供的光盘中, 资信标部分作成扫描件后 刻录在另一张光盘. 所有光盘与纸质投标文件一同密封提交给招 标人.? 本项目的投标文件必须使用投标工具软件编制.投标文件 的编制和递交,应依照招标文件的规定进行.如未按招标文件要 求编制、递交电子投标文件,将可能导致废标,其后果由投标人 自负.投标工具的开发商可根据投标人的要求, 提供必要的培训 和技术指导.? ??? ? 电子投标文件 递交? 投标人投标截止前按招标文件规定的开标地点递交一份通过投 标工具软件打印的纸质投标文件正本(下简称纸质投标文件) . 纸质投标文件按招标文件要求提交.? ??? ? 电子招标项目 开标? (1)招标人当众将投标人投标书中拆封的电子光盘文档导入辅 助评标系统,开标结束时统一设置密码,待评标时间到且输入密 码后方可在评标室打开数据进行评审. 原始电子标书作为招投标 资料存档.? (2)因电子投标书编制不规范导致投标文件内容无法导入"评 标系统"的,该标书为无效标书.? (3)投标人提供的投标电子文件须与纸质投标文件一致,不一 致时,按最不利于投标人的原则处理;投标人提供的纸质投标文 件,必须是从"投标工具"内置功能打印出来的带序列号或水印 码的文本标书,否则视为废标.?? (4)未尽事项根据杭建市发(号文《关于在杭州市本 级招标项目中推行电子标书和计算机辅助评标系统的通知》 及其 他有关杭州市电子招投标系统推行的文件精神执行.? ??? ? 电子招标项目 评标? 本项目的评标以投标人递交的电子投标文件为评标依据. 纸质投 标文件仅在评标系统发生重大故障或招标人加密锁无法完成解 密导致开\评标工作无法进行情况下作为电子投标文件的替代. 除上述情况及评标委员会在评标中需要投标人提供澄清材料以 外,纸质投标文件都不作为评标的依据.任何情况下未按招标文 件要求提供电子投标文件的投标人的纸质投标文件均不被招标 人接受.? ? ? ?? 项号? 条款号 内容 说明与要求? ??? ? 注意事项? 1、本工程投标单位必须同时具备以下条件:? ???投标截止日前五年内(含五年)施工过跨度???及以上的结构 安装工程.必须提供证明材料:??中标通知书(或合同) ;??交 (竣)工验收证书.正本提供扫描件,如以上资料无法证明,须 提供业主证明.? ???杭州市行政区域内实施过合格工程(杭州市组织的援川,援 疆等援建项目可视为杭州市行政区域内的工程) .必须提供证明 材料:1.中标通知书(或合同) ;2.交(竣)工验收证书.正 本提供扫描件.? 证明资料的原件要求单独密封,随同纸质的正本一起提交,如未 提供原件则作废标处理. 招标人将对拟中标人的业绩情况进行严 格核查,如有造假,将按相关规定进行处罚.? ? ? ?? 二、投标须知? (一)总则? 1、工程说明? 1.1 工程说明见投标须知前附表(以下简称"前附表?第1项第 5 项所述; ? 1.2 上述工程按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章规定 通过招标来择优选定施工单位.? 2、招标范围及工期? 2.1 本次招标的工程范围见前附表第 6 项所述;? 2.2 本工程的工期要求见前附表第 7 项所述.? 3、资金来源? 3. 1 本工程立项计划已得到有关部门的批准, 工程资金通过前附表第 8 项所述的 方式获得,并将部分资金用于本工程施工合同项下的合格支付.? 4、合格的投标人? 4.1 投标人资质等级要求见前附表第 9 项所述;? 4.2 投标人合格条件见本工程施工招标公告或投标邀请书;? 4.3 本工程采用前附表第 ?? 项所述的资格审查方法确定合格投标人;? 4. 4 当采用资格后审时, 投标人必须按资格审查文件要求在递交投标文件时一同 报送资格后审的资料;? 4. 5 由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时, 除 符合第 ???、??? 款的要求外,还应符合以下要求: (本项目不接受联合体)? (1)投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体每一成员均具法律 约束力;? (2)联合体的各成员应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作责任, 并将该共同投标协议随投标文件一并递交给招标人;? (3)联合体中标后,联合体各成员应当共同与招标人签订合同,为履行合同向 招标人承担连带责任;? (4)联合体的各成员应当共同推荐一联合体代表人,由联合体的各成员提交一 份? ? ? ??? 授权书,证明其代表人资格,该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标人; ? (5)联合体代表人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令, 并? 负责整个合同的全面履行;? (6)参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标,也不得同时参加两个 或? 两个以上的联合体投标.出现上述情况者,其投标和与此有关的联合体的投标将被拒? 绝;? ???除非另有规定或说明,本须知中"投标人"一词亦指联合体各成员.? 5、投标费用? 5.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用.不论投? 标结果如何,招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用.? 6、踏勘现场? 6.1 招标人将按前附表第 ?? 项所述时间组织投标人对工程现场及周围环境进行? 踏勘,以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料. ? 踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担;? 6. 2 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据, 是招标人现有的能使投标人? 利用的资料.招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责;? 6.3 投标人及其人员经过招标人的允许,可为踏勘目的进入招标人的工程现场, ? 但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失.投标人? 并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、 人身伤害、 财产损失、 损害以及任何其它损失、 ? 损害和引起的费用和开支承担责任;? 6.4 如果投标人认为需要再次进行现场踏勘,招标人将予以支持,费用自理.? (二)招标文件? 7、招标文件的组成? 7.1 招标文件除以下内容外,招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修 改函件,均是招标文件的组成部分,对投标人起约束作用;? 招标文件包括下列内容?? ? ? ??? 第一卷??投标须知、合同条款及合同格式? 一、前附表? 二、 投标须知? 三、合同条款? 四、合同格式? 第二卷??工程技术要求及工程规范? 五、工程规范? 六、工程量清单编制(分部分项工程量清单及计价表须采用工具软件的格式化 表格)? 第三卷??图纸及其它资料? 七、图纸及其它资料? 第四卷??投标文件格式? 八、 投标函格式? 九、投标文件商务部分格式? 十、投标文件技术部分格式? 7.??投标人获取招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容,如有残缺应在 领? 到招标文件后 3 日内向招标人提出,否则,由此引起的投标损失自负;投标人同时应 认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等,如果投标人的投标文件 没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应, 其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定,其投标有可能被拒绝.? 8、招标文件的澄清? 8.1 投标人在收到招标文件后,对招标文件任何部分若有任何疑问,任何要求澄 清招标文件的投标人,均应按照投标须知前附表第 ?? 项的要求登陆杭州建设项目招 标网?以不署名的形式在"投标答疑专区"提疑.不论是招标人 根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄 清,招标人都将按照投标须知前附表第 ?? 项要求以书面形式予以答复,同时将书面 答复在相关网站上公布,告知所有投标人.澄清纪要作为招标文件的组成部分,具有 约束作用.? 8. 2 如有必要, 招标人将就投标人提出的问题以答疑的形式在投标预备会上进行 ? ? ??? 解释.? 9、招标文件的修改? 9.l 招标文件发出后,在投标截止日期???天前的任何时候,无论出于何种原因, 招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改;? 9. 2 招标文件的修改将在相关网站上公布, 招标文件的修改作为招标文件的组成 部分,并具有约束作用.? 9.??招标文件、招标文件澄清(答疑)纪要、招标文件修改补充通知内容均以 书面明确的内容为准. 当招标文件、 修改补充通知、 澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时, 以最后发出的通知(或纪要)或修改文件为准;? 9.??招标人保证招标文件澄清(答疑)纪要和招标文件修改补充通知在投标截 止时间至少?????日前在相关网站上公布给所有投标人.为使投标人在编写投标文件 时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究, 招标人可以酌情延长递交投标文件的 截止日期,具体时间将在修改补充通知中明确.? (三)投标文件的编制? 投标文件的语言及度量衡单位? 1 投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使 用??中文.投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言,但必须附中文 译文,解释这些文件,应以中文为准;? 2 除技术规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民 共和国法定计量单位.? 投标文件的组成? 1 投标文件由投标文件投标函格式、商务部分格式、技术部分格式和投标 人资信情况四部分文件组成. 其中分部分项工程量清单及计价表必须采用招标文 件工程量清单中工具软件的格式化表格.? 2 投标函格式主要包括下列内容?? ????????法定代表人资格证明书? 投标文件签署授权委托书? 投标函? ? ? ??? 投标函附录? 投标承诺书? ???投标保证金? 招标文件要求投标人提交的其它投标资料(本项无格式, 需要时由招标人用 文字提出?? 3 商务部分主要包括下列内容:? 工程量清单编制与报价统一格式.? 1、 工程量清单及计价表式: (不得随意修改)? (1) 工程量清单封面? (2) 工程量清单编制说明? (3) 投标总价封面? (4) 工程量清单报价说明? (5)表???????工程项目报价汇总表? (6)表???????单位工程报价汇总表? (7)表???????分部分项工程量清单及计价表?? (8)表???????组织措施项目(整体)清单及计价表? (9)表???????组织措施项目(专业工程)清单及计价表? (??)表???????技术措施项目清单及计价表? (??)表 安全文明施工措施项目清单及计价表? (??)表?????其他项目清单及计价表? (??)表???????计日工表? (??)表???????总承包服务费项目及计价表? (??)表?????主要工日价格表? (??)表?????主要材料价格表? (??)表?????主要机械台班价格表? ??、工程量清单报价分析表:?? (1) 表?????分部分项工程量清单综合单价分析表(要求在正本中提供书面表 格)? (2) 表?????措施项目清单分析表(要求在正本中提供书面表格)? (3) 表?????综合单价工料机分析表(投标时仅提供电子版本,中标单位在中 ? ? ??? 标后 7 日内提供六套纸质文本)? (4) 表?????措施项目工料机分析表(投标时仅提供电子版本,中标单位在中 标后 7 日内提供六套纸质文本)? 招标人根据拟建工程的构成、发包方式及招标人根据拟建工程的构成、发包方式 及报价要求,将在工程量清单编制总说明中明确投标人具体需填报的表格.? 投标报价需要的其它资料(本项无格式,需要时由招标人用文字或表格提出、或 投标人在投标报价时提出?? ??????.4 技术部分主要包括下列内容?? ???????施工组织设计? ??????.主要施工方法;? ??????.工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划;? ??????.劳动力安排计划;? ??????.确保工程质量的技术组织措施;? ??????.确保安全生产的技术组织措施;? ??????.确保文明施工的技术组织措施;? ??????.确保工期的技术组织措施;? ??????.施工总平面布置设计.? ???????项目管理班子配备.? ??????.项目管理班子配备情况表;? ??.建造师(项目经理)简历表;?? ??????.项目技术负责人简历表;? ??????.项目管理班子配备情况其它辅助说明资料.? ??????拟分包项目名称和分包商情况;? ??????替代方案和报价(如允许提交).? ????本工程技术部分内容应包括本须所要求的内容,技术标页数不作限制要求.? ??????.5 投标人资信情况? ??????投标人资信情况包括?? ???????投标人一般情况;? ???????年营业额数据表;? ???????近三年竣工的工程一览表;? ? ? ??? ???????目前在建工程一览表;? ???????近三年财务状况表;? ???????联合体状况表; (本工程不适用)? ???????类似工程经验;? ???????现场条件类似的合同的施工经验;? ???招标人要求提交的其他资料.? ??????、投标文件格式? ??????. 1 投标文件包括本须知第 ?? 条中规定的内容, 投标人提交的投标文件必须毫 无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展).? ??????、投标报价? ??????. 1 本工程的工程量清单的投标单价采用本须如前附表第 ?? 项所规定的方式进 行报价;? ??????.2 投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和;? ??????.3 投标人的投标报价,应是完成本须知第 2 条和合同条款上所列招标工程范 围及工期的全部,不得以任何理由予以重复,作为投标人计算单价或总价的依据;? ??????.4 采用工程量清单报价的,投标人应按清单中列出的工程项目填报单价和合 价.每一项目只允许有一个报价.任何有选择的报价将不予接受,投标人未填单价或 合价的工程项目,在实施后,招标人将不予以支付,并视作该项费用已包括在其它有 价款的单价或合价内;? ??????.5 技术规范要求的费用应包括在投标报价中;? ??????.6 合同的施工地点为本须知前附表第 2 项所述,除非合同中另有规定,投标 人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险 费、运杂费、检测费、安装费、缺陷修复费、保险费、履约保函手续费、所有相关劳 保、环卫、交警、市容、消防、环保、治安保卫、交通设施、卫生防疫、计划生育及 与周边单位和人员协调以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等所有费用;? ??????.7 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装 卸限制及任何其它足以影响承包价的情况, 任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔 或工期延长申请将不获批准;? ??????.8 除非本招标文件对工程量清单编制和报价另有说明的,否则,投标人应按 工程量清单中的项目和数量进行报价.投标最高限价见本须知前附表第 ?? 项.? ? ? ??? ???? 招标人在红线 ??? 米范围内提供一台 ????? 的施工变,其他相关费用由施 工单位自行考虑,费用包含在投标报价内;投标单位施工、生活用水所有费用由施工 单位自行考虑,费用包含在投标报价内;水表的接入地点、数量、申请办理的各种手 续及费用(含施工接水的水表)由施工单位自行考虑并安装到位,费用包含在投标报 价内.? ????? 本工程围护按杭州市建委杭建宣发【号文件要求实施,同时要 求配置满足施工要求的围护,材质同固定围护.所有围护为新的,现场围护符合围档 美化的相关要求.围护应按甲方要求按实完成,否则发包方有权另行委托围护单位, 所涉费用按实从工程款中扣除.? ????? 临建设施的场地及费用由承包人自行解决,工程完工后承包人需自行拆除 临建设施并按原状恢复,费用由承包人自行考虑,费用列入投标报价中.? ????? 为响应市委、 市政府有关精神, 要求在工程实施过程中严格做到以下几点, 相关费用计入投标总价:? (1)做好"民主促民生"活动,与工程所在社区及相关单位做好共建共享生活 品质之城建设;从工程开工至结束社区共建平均每月不少于 1 次.? (2)项目部必须设置民工学校,并按杭州市建委十佳民工学校标准设置.? (3)确保取得市标化工地,力争取得省标化工地.? ????? 本工程为政府投资项目,须设置安装在线监测系统,此项费用要求投标人 列入投标报价,详表 ???????.投标人在确保"施工现场在线监测系统"的基础上, 必须按数字工地远程监控系统要求, 接入业主现场办公室及杭州市地下空间建设发展 中心(杭州市南复路 ??? 号) .? ????? 由于施工工期紧张,招标人要求施工单位多个作业面平行流水作业,招标 人要求施工单位配置满足施工要求的挖掘机及镐头机用于现场作业, 在投标文件中承 诺, 并在机械表中体现, 费用由投标单位自行考虑, 产生的费用均包含在投标报价内. ? ????? 投标单位加强现场踏勘, 做好交通组织, 充分考虑进出场道路及施工便道, 进出场道路及施工便道应满足施工要求,长度根据施工现场情况由投标单位自行考 虑,以上产生的费用均包含在投标报价内.? ????? 现有管线、邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑) 、古树名木等的保护 费计算.招标时已明确的,其保护费用投标人应根据招标人提供的交底资料,结合现 场探勘,充分考虑施工难度,按产权单位要求实施保护,计入报价,包干使用.实施 ? ? ??? 过程中新发现的,其保护费用按实计算.? ????? 承包人应确保工程一次性验收合格,产生的费用均包含在投标报价内.? ????? 现场管理人员的设置及到位率应满足杭建工发【号《关于进一 步加强杭州市建设工程施工现场人员管理的通知》的相关要求.? ????? 投标人需购置指纹考勤机一台,用于现场对中标人管理班子的日常考勤工 作,考勤机由招标人管理,购置费用列入措施费中,招标人不再另行支付.? ????? 投标人需考虑缩短工期的增加费用或夜间施工的增加费用,相关费用在投 标报价中综合考虑.? ????? 要求施工单位做好大风、暴雨季节施工安排,确保大风、暴雨季节施工不 停顿,施工单位应做好防潮汛工作,相关费用在投标报价中综合考虑.? ????? 施工中产生的土石方等必须随挖随运,堆放时间不得超过 8 小时,报价中 必须考虑土方费用,因施工产生的道路积水应及时处理排泄.确保安全文明施工,考 虑泥浆池的按拆.? ????? 投标人必须考虑按建设单位要求实施现场围挡外立面美化、亮化等费用, 考虑围护按交通组织方案多次修改,相关费用在投标报价中综合考虑.? ????? 投标人须自行考虑夜间施工许可证的办理工作,且不能以此作为延误工期 的理由,办理夜间施工许可证的相关费用已包含在投标报价中.? ????? 投标人须做好管线迁移的配合工作,如精确放线定位及围挡按拆等.? ??、投标货币? ??????.1 本工程的投标应以人民币报价.? ??????、投标有效期? ??????.1 投标有效期见本须知前附表第 ?? 项所规定的期限,在此期限内,凡符合本 招标文件要求的投标文件均保持有效;? ??????.2 在特殊的情况下,招标人在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要以 书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求, 对此要求投标人须以书面形式予以答 复,投标人可以拒绝招标人这种要求,而不被没收投标保证金或投标保函.同意延长 投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件, 但需要相应的延长投标担 保的有效期,在延长的投标有效期内本须知第 ?? 条关于投标保证金或投标保函的退 还与没收的规定仍然适用.? ??????、投标担保? ? ? ??? ???? 投标人可在下列两种投标担保形式中任选一种,按要求提交投标担保:? (1)投标保函? 依据《关于建设工程投标保证金与建筑企业信用联动的通知》文件要求,投标保 证金信用担保企业名录内的单位,可以采用第三方担保保函方式作为投标担保.? (2)投标保证金? ??银行汇票;? ??支票;? ???电汇? 投标保证金或投标保函委托设立在市公共资源交易中心办事大厅的收费窗口统 一代收代退.委托代收代退的投标保证金实行统一管理,专户统一收退.? ?????以投标保证金形式缴纳时,投标人应向设立在市公共资源交易中心的统一 收费窗口提交"企业基本账户开户许可证"原件.投标人必须将保证金从其企业所在 地基本账户转到招标文件制定的保证金专用账户.? 投标人应在递交投标文件时或之前以人民币提交一笔不少于本须知前附表第 ?? 项所规定数额的投标保证金或同等投标保证金额的投标保函, 并作为其投标的一部分 (银行汇票和支票以实际到账为准) . 招标人可根据本须知第 ???? 条规定的条件予以 没收投标保证金或投标保函.? 重新招标的项目,所有投标人需按规定重新缴纳投标保证金或投标保函.? ??.3 投标人应在招标文件规定的期限前自行办妥投标保证金或投标保函交纳手 续.投标保证金的交付时间以专户实际收到交纳资金为准.? 投标单位在交纳保证金时,需在进帐凭证上明确用途和投标项目,并注明联系 人及电话,以便查对核实,所交保证金手续不得重复使用,一项目一收退.保证金或 投标保函交纳后,由"中心"统一收费窗口出具投标保证金递交函,作为投标单位已 递交依据.? 投标单位须在投标文件中附中心统一收费窗口出具的投标保证金递交函和企业 ? ? ??? 基本账户开户许可证的复印件.? 对于未能按要求提交投标担保的投标,招标人将视为不响应招标文件而予以拒 绝;? ??.4 招标项目中标通知书经杭州市建设工程招标投标管理办公室备案后两天, 该项目未中标单位的投标保证金即可退付或办理投标保函退回手续. (投标保证金参 照同期银行活期利率计息并退息) ;? ??. 5 中标人的投标担保, 在中标人按本须知第 ?? 条规定签订合同并按本须知第 ?? 条规定提交履约担保后 3 日内予以退还;? ??????.6 如投标人有下列任何情况发生时,投标担保将被没收?? ???????投标人在投标有效期内撤回其投标文件;? ???????投标人拒绝按本须知第 ?? 条规定修正标价;? ???投标人无故放弃中标资格的;?? ???中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议;? ??????、投标预备会(如有)? ??????.1 投标预备会(答疑会),如招标人认为有必要召开投标预备会,投标人应按 照前附表第 ?? 项规定的或招标人另行书面通知的时间和地点,派出代表出席招标人 主持的投标预备会;? ??????.2 投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可 能提出的任何方面的问题;? ??????.3 投标人提出的与投标有关的任何问题须在投标预备会召开前 3 天,以书面 形式提交给招标人,在投标预备会上,招标人将做出澄清和解答;? ??????.4 招标人在投标预备会上所做出的澄清和解答,以书面答复为准,投标人在 收到投标答疑纪要时应以书面形式予以确认.答疑纪要的有效性规定按照本须知第 9.3、9.4 款规定执行;? ??????.5 未出席投标预备会不作为否定投标人资格的理由.? ??????、投标人的替代方案? ??????. 1 投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件(包括图纸和技术规范所示的 基本技术设计)的要求,除非投标须知前附表第 ?? 项中允许投标人提交替代方案,否 则替代方案将不予考虑.如果允许投标人提交替代方案,则执行本须知第 ???? 款的 规定; ? ? ??? ??????. 2 如果投标须知前附表第 ?? 项中允许投标人提交替代方案, 则投标人除提交 正式投标文件外还应按照招标文件要求提交替代方案. 替代方案应满足评审所需的全 部资料,包括设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工 方案及有关的其它详细资料. 招标人只考虑根据基本技术要求提交了符合评标标准的 投标人所提交的替代方案(如已提交).? ??????、投标文件的份数和签署? ??????.1 投标人应按本投标须知有关规定编制前附表第 ?? 项规定份数的投标文件; ? ??????.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写,字迹应清晰 易于辨认.并应在投标文件封面的右上角清楚地注明"正本"或"副本" .正本和副 本如有不一致之处,以正本为准;? 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理 人签字或盖章,电子签章具有同等法律效力.由委托代理人签字或盖章的在投标文件 中必须同时提交投标文件签署授权委托书,投标文件签署授权委托书格式、签字、盖 章及内容均应符合要求;否则投标文件签署授权委托书无效;? ??????.4 除投标人对错误之处必须修改外,全套投标文件应无涂改或行间插字和增 删,如有修改,修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖 章.? (四)投标文件的递交? ???投标文件的密封和标记? ??.1 投标人应将投标文件的所有正本密封在内外两层投标文件密封袋里,将电 子文件正本和副本随同纸质的正本一起密封,并递交给招标人.? ??.2 在内层和外层投标文件密封袋上均应?? ???????写明招标人名称和地址;? ???????注明下列识别标志;? ??????招标编号;? ??????工程名称;? 年???月???日???时???分开标,此时间以前不得开封.? ??????. 3 除了按本须知第 ???? 款所要求的识别字样外, 在内层投标文件密封袋上还 ? ? ??? 应写明投标人的名称与地址、邮政编码,以便投标按本须知第 ?? 条宣布"迟到"时, 投标文件可按内层密封袋上标明的投标人地址原封退回;? ??????.4 如果投标文件没有按本投标须知第 ???? 款、第???? 款规定加写标记和密 封,招标人将拒收或者告知投标人招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任. 对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝,并退还给投标人;? ??.5 所有投标文件的内层密封袋的封口处应加盖投标人印章,所有投标文件的 外层密封袋的封口处应加盖密封章或投标人印章.(如采用暗标,将另行明确要求?? ??????、投标截止日期? ??????. 1 投标人应按前附表第 ?? 项所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送 达给招标人;? ??????.2 招标人按本须知第 9 条规定以修改补充通知的方式,酌情延长递交投标文 件的截止日期. 在此情况下,投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期, 均以延长后新的投标截止日期为准;? ??????. 3 投标截止期满后, 招标人收到的投标文件少于法定数的,招标人将依法重新 组织招标.? ??????、迟交的投标文件? ??????.1 招标人在本须知第 ?? 条规定的投标截止日期以后收到的投标文件,将被拒 绝或返回给投标人.? ??????、投标文件的补充、修改与撤回? ??????. 1 投标人在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前, 可以书面形式补 充修改或撤回已提交的投标文件,并通知招标人.补充、修改的内容为投标文件的组 成部分;? ??????.2 投标人的补充、修改或撤回通知,应按本须知第 ?? 条有关规定密封、标志 和递交并在内外层投标文件密封袋上清楚标明"补充修改"或"撤回"字样;? ??????.3 投标撤回通知书也可采用传真的方式,只要招标人在投标截止日期前收到 此传真,但此传真件应满足下列条件?? ???????传真件上应有投标人名称、地址、电话并有投标人印章;? ???????具有本须知第 ???? 款所要求的标注;? ???????非常清楚地标明"撤回"字样;? ???????有投标的签字人签字或随后有经签署的确认文本.? ? ? ??? ??????.4 根据本须知第 ?? 条规定,在投标截止日期以后,不得补充修改投标文件;? ??????. 5 根据本须知第 ???? 款规定, 在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投 标有效期满之前的这段时间内,投标人不得撤回其投标文件,否则其投标保证金或投 标保函将被没收.? (五)开???标? ??、开标? ??????. 1 本招标工程招标人将于投标截止时间的同一时间即按照本须知前附表第 ?? 项所规定的时间和地点公开举行开标会议,并邀请所有投标人代表参加开标会议;? ??.2 参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证, 委托代理人尚应随带参加开标会议的授权委托书 (附参加开标会议授权委托书供投标 人参考) ,以证明其身份.投标企业应携带企业和拟派建造师(项目经理)的有效 ?? 卡到场刷卡;? ??????.3 按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封,并退给投标人;按本须知 第?? 条规定宣布为无效的投标文件,不予详细评审.? ??????.4 开标会议由招标人主持,? ???????由招标人查验各投标人应到会代表身份是否符合本投标须知第 ?? ? 款规定; ? ???????由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况,也可以由招标人 委托的公证机构进行检查并公证;? ???经确认无误后,由有关工作人员当众拆封,宣读投标人名称、投标价格和投 标文件的其他主要内容.? ??????.5 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件,开标? 时都应当当众予以拆封、宣读.? ??. 6 招标人将对开标过程进行记录, 并由招标人和投标人签字确认后存档备查. ? ??.7 开标时招标人(招标代理机构)将电子投标数据录入指定评标系统,若数 据不能正常导入的,招标人(招标代理机构)与评标系统维护人员应做好记录,写明 电子标书未导入的情形并经投标人签字确认,及时将电子光盘提交招投标监管部门. ? ??.8 投标截止时间届满时,投标人少于三个的,不得开标,发包人应分析招标 失败原因,修改招标文件后重新招标;项目重新招标后,投标人仍少于三个,招标人 选择申请转变发包方式的(本工程选择申请转变发包方式) ,应当公开开标.? ? ? ??? ???、投标文件的开标阶段审查? ??.1 投标文件有下列情形之一的,招标人不予受理:? (一)逾期送达的或者未送达指定地点的;? (二)未按招标文件要求密封的;? (三)开标前未到场刷企业和拟派建造师(项目经理)的有效 ?? 卡签到的.? ? (六)评???标? ??????、评标会议? ??????.1 开标会议结束后,召开评标会议,评标会议采用保密方式进行.评标由评 标委员会负责.? ??????.2 评标委员会由招标人依据有关法律规定组织.? ??????、评标过程的保密? ??????.1 公开开标后,直到授予中标人合同为止,凡属于对投标文件的审查、澄清、 评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、 与评标有关的其他任何情况均应 严格保密;? ??????.2 在投标文件的评审和比较、中标侯选人推荐以及授予合同的过程中,投标 人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为,都将会导致其投标被拒绝.? ??????.3 合同授予后,招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任 何解释.未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料.? ??????、资格后审? ??????.1 本工程采用资格后审,评标委员会应按照资格后审评标办法审查其是否有 能力和条件有效地履行合同义务.? ??、投标文件的澄清? ??????.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较,评标委员会可以用书面形式要 求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明.有关澄清说明与答 复、投标人应以书面形式进行,但对投标报价和实质性的内容不得更改.根据本须知 第?? 条,凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列.? ??????、投标文件的符合性鉴定? ??????. 1 开标后, 投标文件经审查符合本须知第 ???? 条规定的投标文件由评标委员 ? ? ??? 会进行评审;? ??????.2 评标时,评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文 件的要求,所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规 定相符,无显著差异或保留,或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面 造成重大的限制, 纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投 标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响. 投标文件实质上不响应招标文件要求 的标准以评标办法中列举的废标条件为准;? ??????.3 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求,评标委员会将予以拒绝, 并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留, 使之成为具有响应性 的投标.? ??????、错误的修正? ??????.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核,看 其是否有计算上、累计上或表达上的错误,修正错误的原则如下?? ???????如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时,应以文字表示的金额为 准;? ???当单价与数量的乘积与合价不一致时,以单价为准,除非评标委员会认为单 价有明显的小数点错误,此时应以标出的合价为准,并修改单价.? ???合计累计金额与小计(合计)金额不一致的,以小计(合计)金额为准,并修改 合计累计金额及总报价.? 当评标委员会按照上述原则修正错误,发现其错误达到或超过原总报价 ????时? 将认定其投标文件质量较差,其错误不予修正,作废标处理.? ??????.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价,投标人同 意后,调整后的投标报价对投标人起约束作用.如果投标人不接受修正后的报价,则 其投标将被拒绝并且其投标保证金或投标保函也将被没收,并不影响评标工作.? ??、投标文件的评估和比较? ??. 1 评标委员会将按照本须知第 ?? 条规定仅对确实为实质上响应招标文件要求 的投标文件进行评估和比较;? ??????. 2 在评审过程中, 评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩, 招标人将以书面形式通知投标人,投标人应按要求进行答辩;? ??????. 3 评标委员会依据前附表第 ?? 项规定的评标标准和方法进行评审和比较, 向????? 招标人提交评标报告并推荐中标候选人或受招标人委托确定中标人.? ??????.4 评标方法和标准? ???招标人按照工程项目不同情况, 应在前附表第 ?? 项内选择下列两种方法和标准之 一.?? 综合评估法:即是最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价? 标准的投标.衡量这一标准需要将报价、施工组织设计、质量保证、工 期保证、业绩与信誉赋予不同的权重用打分的方法或折算货币的方法, 评出中标候选人.? 经评审最低投标价法:即是能满足招标文件的实质性要求,通过经? 评审最低投标价的投标,为中标候选人.? ??????.5 中标人的确定? ??????使用国有资金投资或者国有资金占控股或者主导地位的项目施工招标, 确定中 标人须严格按照国家计委等 7 部委第 ?? 号令、建设部 ?? 号令和市政府杭政(????) ?? 号文件中有关规定执行. ??????.6 重新招标:依法必须招标的项目,评标委员会否决所有投标的,或者评标 委员会评审后有效投标人不足 3 名时,评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力, 若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的,可以否决全部投标,招标人在分析招标 失败的原因并采取相应措施后,应当依法重新招标.? ??????.7 招标失败:? 依法必须招标的项目,重新招标后,投标人仍少于三个的,招标人可以报 市招标办经批准后可以转变发包方式不再进行招标.? 转变发包方式项目发包人按以下原则确定承包人和承包价:? ??(一)转变发包方式的项目需经市招标办批准后方可实施,原则上采用直接发包方 式确定中标人.? ??(二)重新招标无单位参与投标的,发包人可按资质要求自行确定承包单位;? ? ? ?三)重新招标有单位投标的,原则上发包人应发包给报价低的投标人,承包价按 投标人投标报价确定;发包人欲发包给其他承包人的,应获得招标人上级主管部门同 意;? ? (四)转变发包方式项目的承包价,原则上不得突破项目公开招标时的投标最高限 价.? ? ? ??? (七)合同的授予? ??????、合同授予标准? ??????.1 本工程的施工合同将授予按本须知第 ???? 款所确定的中标人?? ???????招标人拒绝任何或所有投标的权力? ??????. 1 尽管有本须知第 ?? 条规定, 招标人不受合同授予报价最低的投标人或所有 投标人约束,招标人在发出中标通知书前任何时候均有权依据评标委员会的评标报告 接受或拒绝任何投标.? ??、中标通知书? ??????.1 在投标有效期内,招标人将向中标人发出中标通知书;? ??.2 招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果以书面形式通知所有未中 标的投标人.? ????? 办理中标通知书时, 外地进杭、 萧山及余杭区属企业中标项目经理资质 (格) 证书原件、工作手册应交市招标办保管,办理工程竣工销号手续时退还.? ??????、合同协议书的签订? ??????. 1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 ?? 日内, 按照招标文件和中标 人的投标文件签订建设工程施工合同;? ??????. 2 中标人如不按本投标须知第 ???? 款的规定与招标人签订合同, 则招标人将 有充分的理由废除授标,并没收其投标保证金或投标保函,给招标人造成的损失超过 投标担保数额的,还应当对超过部分予以赔偿,同时依法承担相应法律责任;? ??.3 中标人应当按照合同约定履行义务,完成中标项目施工,不得将中标项目 施工转让(转包)给他人.? ???? 依法必须招标的项目,发包单位和承包单位应当依法订立书面建设工程合 同.市建设行政管理部门在全市推行统一的建设工程合同示范文本.? 依法必须招标的项目,建设工程合同的实质性条款应当与招标文件、中标人的投 标文件内容一致.建设单位委托代理招标的,招标代理机构应当核对合同实质性条款 与招标文件、投标文件及中标通知书的一致性,经核对无异议的,应当在合同上加盖 签证章.? 实行招标发包的建设工程, 发包单位应当在签订合同之日起 7 个工作日内将合 同报所在地建设行政主管部门备案.? ? ? ??? ??????、履约担保? ??.1 履约和支付担保应采用保证担保方式,提倡采用建设行政主管部门统一的 保函和担保合同示范文本;? ??. 2 合同协议书签署后 7 天内, 中标人应按前附表第 ?? 项规定的金额向招标人 提交履约担保;? ??????.3 如果中标人不能按本须知第 ???? 款及前附表 ?? 项的规定执行,招标人将 有充分的理由废除合同,并没收其投标保证金,给招标人造成的损失超过投标保证金 数额的,还应当对超过部分予以赔偿.? ??.4 招标工程如要求中标人提交履约担保的,招标人也将在中标人提交履约担 保的同时向中标人提供同等数额的工程款支付担保. 提供支付担保金额在前附表第 ?? 项内规定.? ???? 工程建设项目承发包双方在签订业务合同的同时,必须签订廉政责任书,明 确作出廉政承诺.? ???、其它(如其它条款与本条款相抵触,以本条款为准)? ???? 本招标文件所指的"建设单位(业主)"、"发包人"、"甲方"即为"招 标人"."承包人"、"乙方"即为"中标人".? ???? 投标函附录中招标文件无法找到的部分内容按有关规定或签订合同时再约 定.? ???? 投标人的投标文件必须完全响应招标文件的要求,投标书中一切有悖于招 标文件的条款均视作无效条款; 投标人在投标文件中单方面设置限制招标人的条款和 内容均将被视作无效内容,并且出现上述现象时,投标人应自行承担废标风险.投标 文件中所有在招标文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内 容在投标人中标后,经招标人作出书面确认之前,均视作无效.? ???? 投标人应提供所有投标人认为需提供的工日、 材料 (设备) 、 机械台班价格, 若投标人未列出,则由招标人根据招投标文件及其它的合同文件确定价格.? ???? 如果投标人提供的工日、材料(设备) 、机械台班价格及综合单价分析表和 工料机分析表与综合单价有矛盾, 应以综合单价为准, 同时投标人应按要求作出澄清, 如不同意按综合单价为准或不能作出澄清,则废标或放弃中标处理.? ???? 投标人应提供所有分部分项工程量清单和技术措施清单项目的综合单价分 析表和工料机分析表.纸质工料机分析表由中标人在收到中标通知书七天内提供(须????? 与电子文本完全一致) ,但电子文本需与投标文件同时提交.投标人应在投标文件中 列出所有投标人认为需提供的工日、材料(设备) 、机械台班价格,若投标人未列出, 在施工期间可由招标人根据招投标文件及其它的合同文件确定价格.? ???? 投标人必须在中标通知书发出 ?? 日内与招标人签订合同.? ???? 投标人需自行踏勘现场,标单位应根据工程量清单、施工图、地质勘察资 料结合现场(自行)踏勘实际情况进行土方工程量平衡测算,土石方、废渣、泥浆、 建筑垃圾等必须运出主城区之外,运距自行考虑.用地红线以外周边范围内不得堆放 土方.? ???? 工程车运输土方须办理渣土准运证,若不办理,需立即整改到位.? ????? 合同实施中,如承包人的施工队伍素质、力量、机械设备、安全文明施工 管理不符合投标书的承诺,工程质量和进度明显达不到预定计划时,工程师有权发出 警告并要求其调整、充实力量,直至更换施工队伍,且发包人有权降低当月工程进度 款付款比例或延迟支付工程进度款.经二次警告仍无效时,发包人有权终止合同,承 包人必须在招标人规定时间内出场并移交相关资料,由此引起的直接、间接经济损失 由承包人负责.? ????? 承包人如不按合同要求执行工程师的指令,发包人有权终止合同,由此引 起的直接、间接经济损失由承包人负责.? ????? 如发现擅自转包(分包) ,除立即取消转包(分包)人的转包(分包)资 格外,还要对承包人处以罚款.工程如确需分包,必须在投标书中写明分包人并提供 有关资料.? ????? 在施工过程中,由于施工单位审图不仔细,施工图纸尺寸、标注等有明显 错误而未发现,由此引起的返工费用由施工单位承担.? ????? 承包人在投标文件中承诺的管理人员(项目经理、技术负责人、施工员、 安全员、 质检员、 材料员) 配备数量应满足本工程管理的需要和相应规范、文件要求, 且必须到位,在施工期间不准更换,特殊情况要求更换的项目经理的,须经发包人同 意并报招标办及相关部门认可备案,更换其他项目管理成员须经发包人认可,未经发 包人同意擅自更换上述管理人员的, 发包人将扣除履约保证金中的项目班子到位保证 金.? ????? 承包人应确保民工工资的及时支付,如不及时支付,视作违约,发包人有 权在工程款中扣除相应费用代为支付民工工资.? ? ? ??? ????? 工程实施期间,承包人必须确保本工程项目进度款专款专用,发包人(或 发包人委托的中介机构)随时有权到承包人处核查工程进度款使用情况,承包人须全 力配合不得以任何理由拒绝.? ????? 承包人对施工场地周边一定范围环境负有责任,如:施工中不得随意排放 浑浊废弃物,不得随意抛掷各类垃圾、建筑材料等杂物;运输建筑材料、垃圾和工程 渣土的车辆应采取有效措施保证行驶途中不污染道路和环境等.? ????? 招标工期包括完成本招标工程总承包范围内所有工作内容的施工工期(包 括各专业所有分包工程施工工期) ,应充分考虑各专业分包工程交叉作业的整体计划 要求,为各专业分包工程留出足够的时间和空间.? ????? 投标人必须承诺:为满足本工程施工需要,如期进行前期施工配合工作, 安排工程技术、管理人员、专业技师、技术工人驻现场,及时调进机械设备和构筑相 应设施.? ????? 因施工周期短,承包人应充分考虑特殊天气及节假日对工程总工期目标的 影响,提前做好人工调度安排,要有针对性实质措施,如由此带来的工期延误,总工 期不予顺延.? ????? 施工技术措施费包括但不限于以下内容:现场临时设施费、现场照明、施 工降水费、二次搬运费、发电机组租赁费柴油使用费、质量通病预防等需采取的措施 费、暑、冻、雨季施工增加费、夜间施工费、因完成约定工期而采取的赶工加班费、 已完工程及设备保护费.? ????? 根据现有施工场地等实际情况,投标人应充分考虑必须发生和可能发生的 费用,如公共费用(如交通、市容、环保、噪音、排污、治安等费用) 、施工临时道 路、道路进出口通道、场地排水、降水、二次搬运、施工场地不足、成品保护、雨季 施工、夜间施工、材料、设备的存储堆放(含甲供材料) 、水平运输、垂直运输、临 时安全消防、临时设施租用、赶工措施、限电限水拉闸(应有相应的应急供水供电专 项措施) 、工程变更造成的窝工等产生的费用,并单列纳入措施费报价,未在措施费 报价中体现或不完全体现的,视作优惠或该项费用已含在报价中.? ????? 对于招标文件或地勘资料中已明确的暗管、沟渠、不良地基等,投标人必 须深入调查现场,根据施工经验充分考虑风险因素,将现场情况的处理、现场因素引 起的其他情况的处理,在投标报价和施工工期中包干,中标后不再调整.如招标文件 或地勘资料中未反映以上内容,经业主、监理、设计、跟踪审计部门等共同取证并确 ? ? ??? 认后,按实结算.? ????? 投标人必须考虑施工现场无法搭设临时设施,承包人的项目部、临时加工 场地等临时设施的借地由承包人负责,费用请在报价中综合并充分考虑.? ????? 承包人应负责做好竣工验收前的成品保护工作,在工程竣工验收交付前成 品保护费用均由承包人承担.现场安装后成品、半成品保护费计入措施费中.? ????? 除招标文件要求外, 本工程选用的材料必须达到国家质量标准及环保要求, 若投标人未达到该要求,招标人有权要求投标人进行改正,而不予费用补偿.? ????? 投标人应充分考虑与其他施工单位交叉作业所带来的工效降低,作业难度 增大,其费用在报价中充分考虑.? ????? 机械多次进出场等措施费用在投标报价中考虑.? ????? 各投标单位应认真踏勘工程现场,熟悉施工现场及周围的地形、地貌、水文、地质、交通道路、装卸储存条件、场内运输限制,充分考虑场地布置、占用市政 道路、租用场地及二次布置等情况,以获得一切可能影响投标报价的直接资料,如需 发生费用,在措施项目清单中单列明细,一次性固定包干.中标后,不得以不完全了 解现场情况为由而提出追加费用或延长工期等要求.对此类要求,发包人将不予任何 考虑.? ????? 在交付及保修期间,如因质量问题需维修,而责任暂时无法界定时,承包 方应无条件进行维修,更换后再行界定责任.? ????? 中标人在合同执行过程中应按杭州市建筑工地文明施工和扬尘污染综合整 治工作领导小组文件 9 杭建文领【????】2 号)做好扬尘控制,不得因工期等因素降 低标准并接受监理单位的现场监督, 如施工现场文明施工方面存在严重问题拒不整改 或整改后仍不能达到规定要求的,招标人有权委托第三方按规定标准进行代整改,所 发生的费用由责任承包人承担,招标人将在应支付的工程款项或履约保证金内扣除. ? ????? 按规定需对钢结构及铝合金结构进行自检所发生的相关费用,及梁在吊装 就位过程中为保障安装质量所需的施工全过程监测监控费用,在投标总价中充分考 虑.? ????? 本次投标涉及到如电梯等主要设备材料的清单报价项,投标人应在投标文 件?? 主要材料表中列出所有招标人认为需列出的材料(设备)的规格、型号、品 牌等,若投标文件中需要列出而没有列出的材料(设备) ,则在施工期间,招标人可 根据工程需要提出要求,投标人必须按照招标人的要求提供材料(设备) ,且投标报 ? ? ??? 价不变.? ????? 投标人必须严格执行《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推 广应用预拌砂浆管理办法的通知》 (杭政办函〔号) ,并将使用预拌砂浆的 费用计入投标报价.? ????? 自动扶梯设备质保期从自动扶梯设备正式移交后开始计算.? ????? 中标单位必须保证自动扶梯、残疾人电梯的供货、安装、调试、维保等工 作严格按照甲方要求,确保通过自动扶梯、残疾人电梯有关特种设备主管单位的验收 并取得相应验收证书.如投标文件中所拟采用的自动扶梯、残疾人电梯品牌,中标后 经检验发现存在实际不符合或不满足设计技术要求或有因存在质量缺陷, 产品质量事 故被曝光通告暂不宜采用情形的, 招标人有权要求投标人选用三个中档以上的品牌且 与投标文件中所报的电梯品牌同档次,供甲方参考,投标价不变.自动扶梯、残疾人 电梯设备订货前一个星期须经甲方认可,方可采购;投标人在投标总价中的价格均包 括完成该工程项目的设备和材料供应、调试、验收开通、临时运行、交钥匙、利润、 税金、 风险等所有费用及自动扶梯、 残疾人电梯验收合格证书领取至电表过户之日 (质 保期至移交之日开始算起)的所有费用,相关费用包含在投标报价中.? ????? 评标结束后,中标候选人应向招标人提交有效的企业法人营业执照和企业 为项目经理缴纳的社会保险证明;中标通知书发放前,招标人将对中标候选人单项合 同额超过企业注册资本金 5 倍以上(以开标时间为准)及项目经理社会保险证明是否 符合要求两项内容依照相关法律法规进行核查.? ????? 中标通知书备案时,一旦发现中标候选人企业注册资本金和项目经理资格 达不到招标文件及法律法规要求的,将按相关规定进行处理.? ???本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行.? 三、招标人针对本工程的特殊要求? 本工程位于解放路/佑圣观路周边环境比较复杂.工程实施期间,必须保证施工现场车辆、 行人的安全,请投标人充分考虑工程施工困难,并在施工组织方案中详细描述.? 1、施工要求:? 1) 、施工中产生的废土等必须随挖随运,堆放时间不得超过 8 小时,报价中必须考虑土方短 驳费用.配套管线单位产生的土方外运,由中标单位负责清运.? ? ? ??? 2) 、必须在整个施工过程配置不少于 3 人的文明施工班组 ?? 小时常态响应.? 3) 、施工现场须配备满足要求的灭火器.? 4) 、考虑抗台、防汛措施(水泵等机械设置、临设的加固、其它抗台物资准备) ,有关费用 在技术措施费考虑.? 5) 、必须负责工程运输安全管理责任,承诺将工程运输业务发包给有资质和证照齐全的工程 运输单位,并安排专人查验进入工地从事运输车辆的渣土准运证和交通通行证,无证车辆一律不 准进入施工现场.? 6) 、建立并执行工地人员实名制管理制度.? 7)临设场地按招标文件要求设置,借地费、恢复费等一切涉及费用由投标人列入报价,手 续由投标人自行办理.? 8) 、投标单位必须将招标范围内场地中的拆迁遗留建筑垃圾、土方、垃圾全部外运,请投标 人踏勘现场后,根据实际情况,在投标文件中综合考虑报价,施工单位中标进场后必须对红线范 围内场地进行有效管理,若其它单位、个人等偷倒垃圾由投标单位无条件清运,费用不予考虑.? 9) 、投标单位须充分考虑人工、机械 ?? 小时多班连续作业的力量需求,所增加的费用一并 在技术措施费中考虑.? ??) 、因本工程施工场地有限,临时设施及施工便道由投标人自行考虑,承包人因施工需要 铺设施工便道或开挖、借占非机动车道、人行道时,应经相应交警及市政部门许可,并负责在施 工完成后清理修复至原样,相关费用请在技术措施费中考虑.? ??) 、施工进度计划(同时包括网络图和横道图)? 2、自动扶梯部分具体要求如下:? 1、扶梯技术规格表? 项目? 扶梯编号? 类型? 公共交通型自动扶梯(重型扶梯)? 数? ? ? ? 量? 布置方式? 上下行平行布置?? 控制方式 光电自启动,间歇运行;? 额定速度 驱动方式 立式驱动,斜齿轮传动/蜗轮蜗杆,配有星三角启动? 梯级宽度 人走净宽,不含扶手)? ? ? ??? 倾斜角度? ?? 度? 水平梯级? ? 级平梯? ? 级平梯? 输送能力(人? 提升高度(m) 电? ? ? ? 源 动力电源: 交流 ???? 三相 ????. 照明电源: 交流 ???? 单相 ????? 故障检测 扶梯上部设微电脑检测故障代码显示器,可上传扶梯故障信息? 电? ? ? ? 缆 低烟、无卤、阻燃型? 围裙板? ??? 发纹不锈钢? 护壁板? ??? 发纹不锈钢? 扶? ? ? ? 手 高度 ??? 米,扶手护臂为发纹不锈钢材质? ? 地盖板? 发纹不锈钢? 梳????齿? 铝合金? 梯? ? ? ? 级? ? 铝合金、梯级间隙照明? 地踏板上下平台设有坚固不锈钢地踏板,并设有防滑纹,与梯级相配? 内外盖板? 不锈钢? 外装饰板? 不锈钢? 操纵方式 钥匙开关,上下可逆转? 节能装置 扶梯入口两侧设红外感应装置? 加热器电源? ?????三相五线制?????? 排水方式 汇至扶梯基坑侧边集水坑,通过水泵排除? 扶梯宽度 扶梯宽度≤??????(未考虑土建施工误差)? 电梯基坑深度? 电梯基坑深度:?????(仅为电梯基坑井净深,未考虑土建施工 误差)? 适应性要求? 环境温度在???℃至??℃,湿度≥???,并提供加热系统,要求 适合室外露天使用? 其他要求? 应有加热功能,提供红外线发生器立柱与梯之间的不锈钢护栏 并安装.? 注:扶梯提升高度需要根据现场情况,可能略有调整.自动扶梯现场仅在两端提供支撑,无中间支 撑条件? 2、扶梯的一般技术要求? ??? 运行能力? ???自动扶梯每天连续运行时间不少于 ?? 小时,全年工作 ??? 天.且在任何 3 小时间隔内, 能以 ????峰值载荷至少持续运行 1 小时,其载荷应达 ????制动载荷.? ? ? ??? ???扶梯能在正、反转向后无需检测,能在额定的载重下稳步运行.? ???允许携带不超过 ????? 行李或箱包(宽度小于 ?????)随人上下扶梯.? ??? 运行性能? ???实际运行速度和额定运行速度的最大偏差??.? ???扶手带的运行速度相对于梯级的速度允差 ????.? ???空载运行时在梯级及地板上方 ?? 处噪声值不大于 ???空载运行时在梯级面上测得的垂直和水平振动加速度不大于 ?????￤ ? .? ???当速度符合第 1 条时, 在无载或带制动负载 (??????级) 下行时, 制动距离应在 ???? ?????? m 之间.? ??? 主要部件使用寿命? 部件名称 正常使用和维保情况下? 金属桁架? ?? 年以上? 桁架上焊接的导轨支承、驱动主机机座等? ?? 年以上? 驱动主机(包括电动机和减速箱但不包括轴承)? ?? 年以上? 导轨(包括支撑架?? ?? 年以上? 主驱动轴(包括轴上的链轮?? ?? 年以上? 梯级链张紧装置(包括轴上的链轮?? ?? 年以上? 扶手带导向轮? ?? 年以上? 梯级? ?? 年以上? 梯级链(不包括梯级链滚轮?? ?? 年以上? 扶手带驱动装置? ?? 年以上? 梯级链滚轮和梯级滚轮? ?? 年以上? 微机板、变频器、控制柜控制主板、轴承? ?? 年以上? 扶手带驱动链? 8 年以上? 扶手带? 8 年以上? 电子器件? 8 年以上? ??? 材料要求? ? ? ??? ???所有不锈钢材料要求不低于 同美国 ???????) .? ???接触器、开关、端子、变频器、??? 等电气部件必须采用知名品牌产品.? ???各类轴承必须采用 ???、??? 同等品质的名牌产品.? ??? 节能要求? ??节能速度由变频器实现.扶梯上无乘客时扶梯能自动转入节能速度运行.此功能可通过设 于扶梯两端的转换开关方便地切除或投入.? ??扶梯入口两侧应设光电式感应装置,该装置应保证在乘客踏上水平梯级之前,扶梯速度可 从节能速度调整到额定速度.? ??采用旁路变频,扶梯正常运行时采用电网供电,转为节能速度时由变频器供电.转换开关 的工作寿命不低于变频器的工作寿命.变频器的功率要求不小于电机功率.? ??? 可靠性要求? 在正常运行条件下,整机使用年限要求不少于 ?? 年(大于 ?????? 小时) ,失效(故障)每台 每年不得大于 2 次,每次修复时间不得长于 1 个小时.? ??? 主要部件工艺技术要求? ????? 驱动主机? 驱动主机一般是由电动机、减速机、制动器等组成,安装在桁架上端部.投标人对驱动主机 的选用,要求是本型号扶梯设计固定的成熟配置,要求立式驱动.开工前十五内请提供驱动主机 的型号、结构简图、产地和生产厂,并对是否设计固定的成熟配置加以说明,包括使用业绩说明. ? ??驱动装置的减速机与电机之间动力传动中,不使用皮带等摩擦传动.? ????? 减速机? ??结构:减速机采用斜齿轮传动.? ??减速机应采用成熟配置,由扶梯生产厂制造,贴牌产品请注明制造厂家和原产地,如原厂 产品不能满足要求;也可以采用知名品牌的高品质、高可靠性产品,要求耐用性、稳定性高,保证?? 年以上的使用寿命.? ????? 电机? ??功率: 电机功率的配置按满载连续运行计算和配置, 并提供各种提升高度系列的电机功率. ? ??启动方式:采用软启动.? ??技术结构:绝缘等级 F,外壳保护等级不小于 ????,电机的端子保护等级不小于 ????.? ??采用连续工作型封闭式鼠笼型感应电动机,自带风扇冷却,能在 ??℃的环境温度下连续工 作.? ? ? ??? ??额定转差率不大于 4%.起动电流不大于额定电流的 3 倍.? ??主要电机参数要求满足国际电工委员会(???) ,对封闭式鼠笼型感应电动机的标准要求.? ????? 工作制动器? ??采用机-电式制动器.? ??出现紧急情况时,要求能在关闭电源后打开制动器手动盘车.? ??室外型扶梯的工作制动器要求有防水、防尘措施.? ??要求有制动器松闸监察装置,制动器未完全打开时,扶梯不能起动.? ????? 主驱动链? ??在主机与主驱动轴之间采用链条传动,链条至少为双排,安全系数不小于 8.请提供各种 提升高度范围主驱动链的型号、强度计算和制造厂的强度证明等.? ??室外型扶梯的驱动链要求有防水、防尘措施.? ????? 主驱动轴和梯级链张紧装置? 主驱动轴和梯级张紧装置,均包括轴体和轴上的各种链轮.? ??主驱动轴要求有足够强度和刚度,各种链轮在轴上的固定要可靠.如采用焊接固定,则应 按照一级焊缝的要求进行探伤检查.? ??各种链轮均采用优质钢材制造,经必要的热处理,表面硬度合理.? ??轴承宜采用免维护轴承或配备方便的加油系统.? ??轴承座要求具有防尘功能,室外型扶梯要能有效阻止沙尘的侵入.? ??梯级链张紧装置不采用拉伸弹簧.要求采用两侧压缩弹簧张紧和可滑动调节的结构.压缩 弹簧的调节螺栓容易接近,并易于调节.? ??梯级链张紧装置要求能自动的、连续的保持梯级链具有适当的张力.? ??梯级链张紧装置与支撑构架间不能有异常摩擦.? ??有指示计,能指示出初始设定位置和当前由于链条磨损和拉伸延长后的实际工作位置以及 位移的距离.指示计安装在桁架一侧,且容易接近.? ????? 扶手带驱动装置? ??扶手带驱动装置要求采用本型号扶梯的成熟配置,结构应简单可靠,其设计要求能充分保 证扶手带的使用寿命.? ??要求能使扶手带在最不利的条件下正常工作,不打滑.? ??结构简单,不宜采用多级链条传动.扶手带驱动链安全系数不小于 8.? ??传动链轮采用优质钢材制造,并经合理的热处理,确保不小于 ?? 年的工作使用寿命.? ? ? ??? ??室外型扶梯的扶手带驱动装置应能适应全天候工作,要求有防水、防尘措施,在雨雪天、 风沙等气候条件下也能保持扶手带正常运行. 开工十五天内请提供扶手带驱动机构的系统结构图, 包括传动方式、传动链轮和齿轮的齿数、链条的结构参数及说明.? ????? 桁架? ??挠度:负载为 桁架支座间最大挠度≤桁架支撑水平距离的 ??????.? ??为方便桁架的运输及安装,桁架可设计成数段,安装时,段与段之间必须刚性连接,连接 螺栓必须有足够的强度和防腐处理.? ??表面处理:整体热镀锌,包括焊在上面的机器底座和桁架板及导轨支承件,锌层厚度不小于 ??μm.若采用方管材料制造的桁架,要求保证管材内腔也能镀上锌层,锌层厚度不小于 ??μm. 并提供实现该表面处理要求的方案,保证应用在本项目中,保证桁架达到 ?? 年使用寿命.? ??结构:桁架的上下水平段均设有排水孔.自动扶梯桁架底部采用钢板全封.桁架结构要不 影响扶梯部件的组装和拆卸.? ??自动扶梯下机坑应设置水位保护开关,当水位超过一定限度时,水位保护开关自动切断自 动扶梯的运行.所有室外型自动扶梯必须配置油水分离装置.? ??桁架设计要求考虑外包板的安装,不允许在安装现场在桁架上加焊任何构件.? ??桁架分段要求充分考虑运输和现场吊装空间, 合理分段, 保证顺利运输和吊装到安装位置. ? ??中标后请提供桁架结构简图和分段表,并提供分段后的最大运输尺寸.? ????? 梯级及梯级滚轮? ??梯级为设有防滑凸纹的整体压铸铝合金. 梯级高度不应超过 ?????, 梯级深度至少为 ?????. 梯级颜色为黑色.? ??梯级的两个侧边及前边要求有黄色警示边线.漆层附着能力强、不易脱落,满足长期使用 要求.? ??梯级能在不干扰护壁板、不拆卸梯级链任一部件的情况下,方便、快速的取出.? ??每一梯级都要求设有防竖起装置,并与梯级成一整体.? ??梯级滚轮轴承采用免维护密封滚珠轴承,轴承和润滑油脂寿命应不低于梯级滚轮寿命.? ??室外型扶梯的梯级滚轮轴承要求能防水,滚轮还要求带有防尘盖,能有效防止沙尘侵入.? ??梯级滚轮的轮缘应采用耐油、耐水、强度高的材料制造.? ??梯级轮保护.? ??机械式梯级闭锁装置: 设置机械式梯级闭锁装置,这种闭锁装置要求能保护在梯级区域里作 业的维护人员.? ? ? ??? ?????? 梯级链与梯级链滚轮? ??梯级采用链条驱动,每侧至少一根,其安全系数不小于 8.? ??室外型扶梯的梯级链全程要求有防水、防尘设计(罩盖)??以阻止沙尘侵入链条内部.? ??中标后提供各种提升高度的梯级链、销轴及滚轮设计计算书.? ??梯级链滚轮在结构上考虑更换方便.? ?????? 导轨与支架? ??导轨的刚性要好,表面光滑,上、下导轨的曲率半径:上导轨转弯半径≥??????,下导轨 转弯半径≥ ??导轨材料的截面厚度:工作轨要求不小于 ?????,其它要求不小于 ??导轨表面应进行有效而合理的防腐防锈处理,满足使用寿命要求.? ??提升高度大于 ?? 米的扶梯采用滚轮外置形式及完全的卸载导轨. 应对产品技术设计做出详 细说明,保证设备运行平稳、可靠,机械寿命长、方便维修.? ??导轨支架要求有足够的强度和刚度,表面适合使用环境、可靠的防腐防锈处理,满足使用 寿命要求.? ??中标后请提供导轨系统结构示意图和说明,报甲方认可后方可实施.? ?????? 扶手带与扶手带导轨系统? ??扶手带必须采用高档的名牌产品,须抗老化.? ??扶手带结构要求与扶手带驱动装置相配套.? ??在正常运行工况下,能够有效地控制扶手带表面温升.? ??扶手带破断力要求不小于 ????,表面硬度应合理,黑色.? ??室外型扶梯扶手带在雨天直接淋雨也能正常工作,并能抗阳光暴晒.? ??扶手带材质:优质合成橡胶.? ??扶手带要求有去静电装置.? ??扶手带导轨要求采用铝合金制作,并满足强度要求.导轨对接处应保证平滑,并保证导轨 对接处不发生位移.? ??扶手带与扶手带导轨要求便于安装和拆卸.? ??滑动层(内衬)应采用合成纤维.? ??每条扶手带只能有一个硫化接头,且必须在工厂已联结完成,接头的破断强度应与扶手带 强度一致.? ??扶手带为特制防老化橡胶制作,内加预应力处理后的多股钢丝或钢带.内表面为耐磨、防????? 水的尼龙滑动层.? ??中标后提供扶手带导轨系统结构示意图(包括去静电装置结构)和相关说明,在甲方认可 后方可实施.? ?????? 扶栏? ??护壁板采用不锈钢.? ??除支架、护壁板外的所有部件都由不锈钢制造.支承架要求做可靠防锈处理.? ??内外盖板、护壁板、围裙板要求满足 ??????? 规定要求.? ??两侧围裙板装有可拆卸的毛刷装置.? ??护壁板的接缝平整无明显缝隙,倾斜段接缝与斜面垂直,在弯曲段不宜有接缝.? ??护壁板之间的空隙不大于 ???,其边缘应呈圆角和倒角状.? ??护壁板要求有足够的强度和刚度,在其表面任何部位,垂直施加 ???? 的力于 ???? ? 的面积 上时,不会出现大于 ??? 的缝隙和永久变形.对围裙板的最不利部位,垂直施加一个 ????? 的力 于???? ? 的面积上时,不会出现大于 ??? 的凹陷和永久变形.? ??全部不锈钢制件要求在表面覆盖塑料膜加以保护,安装完毕才去除.? ??中标后提供扶栏结构简图及相关说明.? ?????? 加油器? 主驱动链、梯级链及扶手驱动链均采用齿轮泵式自动加油器.? ?????? 接油盘? 接油盘安装在梯级链、驱动链和扶手带驱动链下面,能在链条的全长上有效地收集滴下的润 滑油.装置可方便装拆、清理.? ?????? 集尘盘? 集尘盘装设在上、下水平部分的梯级翻转处,能有效收集从梯级上落下的垃圾和尘土.装置 可方便装拆、清理.? ?????? 地板和梳齿板? ??地板和梳齿板要求有足够强度和刚度,在使用中不允许出现永久变形.? ??地板表面和梳齿板表面为发纹不锈钢板,能防滑.地板要求设安全开关,当其被打开时, 扶梯不能运行,只能用维修控制盒操纵.? ??梳齿板的端部要求修成圆角,其形状做成使其在与梯级之间造成夹脚的危险降至最低.梳 齿端的圆角半径不大于 ???.? ??梳齿要求采用压铸铝合金制造,强度应适中,能有效对梯级起保护作用;梳齿有良好的互 ? ? ??? 换性.? ??梳齿片的设计要求能在当有异物夹入梳齿和梯级踏面之间时, 个别梳齿有可能变形或折断, 但必须保证不影响其它梳齿与梯级踏面齿槽的正确啮合.? ??室外型扶梯的上下地板要求有防盗报警功能.室外型扶梯的地板应有锁,只有专用钥匙才 能打开地板.当地板被非正常打开时,安装在车站控制室的警铃报警,警铃由投标人提供并安装, 具体位置在设计联络时与相关专业协商.? ??中标后请提供地板和梳齿板结构简图以及梳齿结构、材料与规格种类,并说明出全部构件 材料表面处理方法,经甲方认可后方可实施.? ?????? 自动润滑系统? ??需要用稀油润滑的零部件要求采用自动中央集中润滑装置.? ??在自动润滑装置旁边设有经久耐用的标牌,标出润滑部位和油品的要求;润滑油嘴的工作 位置是固定的,只有使用机械工具才能改变其位置.? ??自动润滑的技术参数设计要求合理,保证充分润滑,但不能造成油的浪费,油箱容量至少 足够供 2 周以上运行使用.自动润滑的润滑时间间隔和供油的持续时间要求可调,调整的方法应 简单(宜采用数字操作盘) ,对润滑时间间隔和供油时间的选定要求有数字显示.该润滑系统要求 有油位低报警,即当油箱油位低于警戒线时,发出报警信号,扶梯不能再启动,并有故障代码显 示.? ??中标后提供润滑系统的结构示意图,油箱容量,自动润滑原理说明以及自动润滑参数(润 滑次数控制、每次喷油时间、油量等) ,并说明润滑油的牌号.? ?????? 一般机件的防锈处理? 下述的防锈处理是最低要求:? ??全部热镀锌件的焊缝要求连续平整,不得有间断焊,在镀锌前必须彻底清理焊缝,并进行 良好的处理.? ??桁架热镀锌处理,标准件作达克罗处理,精加工件镍磷镀层处理,其他作相应的室外防腐 处理.? ?????? 维修控制盒? ??每台扶梯要求提供一个便携式维修控制盒.盒内开关防护等级 ????.? ??在上、下水平段桁架内,各设一个防水型维修盒插座,当维修盒插上时,扶梯只能用维修 盒操纵,而钥匙开关失效.两个插座不能同时使用.当两个维修盒都插上时,则同时失去作用.? ??在扶梯上、下水平段的桁架内要求提供手动盘车控制开关,以使得在手动盘车时切断电机 ? ? ??? 电源.? ??在自动扶梯上、下两端要求设有紧急停止按钮,具体位置在设计联络会上确定.? ??维修盒上的电缆长度不短于 ??.? ?????? 故障显示装置和运行状态显示装置:? ??每部扶梯要求在控制柜内提供现场状态、故障显示板能连续记录信息数据,一段时间内的 总故障数、故障类型.? ??故障显示装置要求是电子式的,显示板上用数字代码 1 对1显示安全保护装置中所有故障 种类和故障点(包括地板安全开关) .数字代码的注解宜放在合适位置,方便查询.? ??故障显示装置要求有故障记忆功能,只有当故障被排除后,经人工复位,显示信号才能被 消除.? ??在扶梯上、下端部有表明扶梯运行状态的显示装置(停止、上行或下行) ,便于乘客辨别. 该灯可显示扶梯运行方向及停止的信息.? ??故障显示装置设置在扶梯端部,方便查询.? ?????? 手动盘车装置? ??每台扶梯配有一套手动盘车装置,以及工作制动器释放工具,外表涂以黄色.? ??在手动盘车装置上有永久性的箭头指示盘车方向(上或下) .? ?????? 控制柜? ??控制柜内全部电气元件均要求符合招标文件所规定的规范要求.图纸和控制柜上电气符号 要求符合国家标准.? ??控制柜的设计要求充分考虑杭州地区的气候条件,确保控制柜能正常工作.其总体工作寿 命应不小于 ?? 年.? ??控制柜要求设有强制通风装置(风扇) ,确保微机系统正常工作.电子器件的平均无故障工 作时间不少于 5 万小时.? ??强制通风纳入故障检测系统的监控,当风扇不能工作时,使扶梯停止.? ??控制柜要求有高湿度天气的防结露措施.? ??控制柜装有带超负荷刻度的电流表和小时计,在控制柜内壁上有不易擦除的电路图.? ??控制柜外壳、 电缆屏蔽层、 电器设备外壳要可靠的接地. 控制柜外壳保护等级: 不小于 ????. ? ?????? 变频器? ??变频器要求可靠固定.变频器或变频器柜外壳保护等级不小于 ????.?? ??变频器不应对电网产生高频谐波等不良影响.变频器要求有输入端的射频干扰及谐波影响 ? ? ??? 防止措施,符合 ??? 标准.? ?????? 导线和导线的敷设? ??电线、电缆要求有阻燃( 、低烟( 、无卤(防水等性 能.? ??电线、电缆要求并符合 ???????《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》中相关 要求和 ???????《电力工程电缆设计规范》的要求.采用金属线槽.? ?????? 标志和警示牌? ??满足 ??????? 相关规定.? ??钥匙开关、急停开关、停止开关等操纵开关和维修、照明等专用插座旁要求有其功用、操 作方向的永久性醒目标识.各种安全开关要有代号标志.? ??扶梯扶手带中心与障碍物之间的距离小于 ????? 时,要求设三角警示牌,三角警示牌的高 度不小于 ????.三角警示牌由中标人设计及提供.? ??中标人提供所有警示牌和标志的设计方案,由招标人确认.? ?????? 开关和插座? ??在上下水平段的扶栏端部设有带蜂鸣器的操纵钥匙开关,以控制扶梯的转向.钥匙是专为 招标人特制的.? ??在上下水平桁架内均设有手旋式非自动复位停止开关,一经动作扶梯不能起动.? ??在上下水平桁架空间内均设有 ????、??、三极插座和小于等于 ???、2 极插座;在上下机 房内应各设置一个小于等于 ??? 的安全防爆灯,旁边设开关.? ??在控制柜旁边要按招标文件所执行规范的要求设置一个主电源开关.? ??安全开关、钥匙开关、停止按钮、插座等电气件的外壳保护等级要求满足杭州地区相应的 环境条件,安全开关防护等级不小于 ????,钥匙开关和停止按钮的面板防护等级不小于 ????,插 座防护等级不小于 ????.? ?????? 电加热装置、防冷凝装置? 为保证冬季自动扶梯能正常启动运行,及杭州地区的环境条件要求,室外型扶梯配置以下电 加热装置及其它装置.? (1)机房及桁架空间汀式加热装置:上平层 ???????下平层 中间段 中间段 ????;? (2)梳齿板加热装置:上??????、下??????;? (3)梯路加热装置:?????;? ? ? ??? (4)主机减速箱加热装置:????;? (5)温度检测开关(温度低于??℃动作) ;? (6)控制柜及接线盒防冷凝装置.? ?????? 外包板? 包括围裙板、内盖板、护壁板、外盖板、架空层及外侧等.? ??外包板尺寸、强度应符合国家标准规定.? ??材质为不锈钢板.? ??根据安装位置不同,需将外露部分用发纹不锈钢板覆盖.? ??外包板的接缝、表面状态和表面保护均与护壁板相同.? ??外包板发纹方向为竖向.? ??桁架围板有集油、尘和排水装置.? ??装修风格以周边环境协调,参照杭州市天桥常规作法,中标单位中标后应深化设计,报甲 方认可后方可实施.? ??? 安全装置? 自动扶梯要求设有但不限于以下安全装置:? ????? 供电系统断相、错相保护装置:在扶梯运行时发生错相断相时使扶梯停止;在扶梯静 止时发生错相断相时,使扶梯不能启动.要求有过流、过压保护.? ????? 电机保护:要求设有电机过载、断相、错相的保护装置;控制柜外壳、电缆屏蔽层、 电器设备外壳要可靠的接地;短路保护器及其它保护装置要能有效的防止短路故障的发生.? ????? 工作制动器:采用机—电式制动器,供电的中断至少有两套独立的电气装置实现.工 作制动器要保证扶梯静止并作为固定楼梯使用.? ????? 附加制动器? ??所有自动扶梯均设附加制动器,附加制动器要求是机械摩擦式的.? ??附加制动器工作性能:? 1)单独制动扶梯时能使无载或带制动载荷(??????级)下行的扶梯,在速度超过额定速度 ??? 倍之前,以有效的减速度停止并保持静止,其最小的制动距离为 ????,最大的制动距离不宜 超过倾斜部分的 ???(但不超过 ??) .? 2) 工作制动器和附加制动器的制动不宜同时动作. 当工作制动器和附加制动器必须同时制动 时,其制动距离也要符合招标文件所执行的规范要求.? 3)当扶梯驱动链破断时,附加制动器单独对扶梯制动能使乘客安全.? ? ? ??? 4)要求有制动器松闸监控装置,当制动器未打开时,扶梯不能启动.? ????? 超速保护装置? 装置要遵照招标文件所执行的规范设置,在扶梯超速至 ??? 倍时,使工作制动器动作;当扶 梯超速至 ??? 倍时,使附加制动器动作.? ????? 意外逆转保护装置? 在扶梯速度降至额定速度的 ???时,使工作制动器动作.当扶梯一旦出现逆转方向运行时, 在速度为 0 前,使附加制动器动作使扶梯停止.? ????? 梯级链保护装置? 该装置在梯级链过度伸长或不正常收紧时或破断时能使扶梯停止.? ????? 扶手带保护装置? 每条扶手带要求安装保护装置,在扶手带破断时使扶梯停止运行.? ????? 扶梯扶手带: ??外边至任何障碍物不应小于 ?????, 否则应采取措施防止障碍物引起人 员伤害;??中心线与平行墙面或楼板开口边缘的距离、相邻平行交叉设置时两梯道之间扶手带中 心线的水平距离不宜小于 ?????,否则应采取措施防止障碍物引起人员伤害.3、扶手带需保证在 自身???℃至??℃条件运行下安全可靠.? ?????? 扶手带速度监控装置? ??当扶手带与梯级的速度差超出 ?????并持续 5 秒钟时,向??? 系统发出信号.当这种速度 超出???????并持续 5 秒以上时,要使扶梯停止.? ??扶手带速度监控装置可方便地切除,而不影响扶梯的运行.? ?????? 扶手带入口保护? 要满足《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 .? ?????? 梳齿板安全开关? 要满足 《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 . 能在水平和垂直两个方 向进行保护.? ?????? 梯级塌陷保护? 要满足《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 ,梯级任何一部分下陷, 能使扶梯停止.? ?????? 梯级运行安全装置? 两个梯级之间卡入异物,梯级滚轮运行轨迹异常时,梯级运行安全装置能使扶梯停止.? ?????? 裙板安全保护? ? ? ??? 当有异物卡入梯级与裙板之间,使裙板受到异常压力时,扶梯停止.它安装在裙板后面,数 量不少于两对,直线距离不大于 ????.? ?????? 驱动链破断保护装置? 驱动链过度松弛时,要求使扶梯停止或不能起动;驱动链破断时,要求使附加制动器动作, 使扶梯停止运行.? ?????? 裙板毛刷? ??在裙板适当位置装毛刷,防止乘客无意接触裙板.毛刷在裙板上的安装方法方便拆卸.如 采用螺钉紧固,螺孔要有足够的螺纹丝扣,有效螺纹长度不小于螺纹直径,螺孔的螺纹还要有足 够的强度,能在 ?? 年内经受经常性的拆装.? ?????? 接地故障保护? 当扶梯接地出现故障时,使扶梯停止并报警.? ?????? 绝缘保护? 自动扶梯的各种电气设施要可靠绝缘.? ?????? 梯级间隙照明? 每台扶梯要求提供绿色的荧光灯管型梯级照明, 荧光灯具要按梯级运行方向安装于梯级下部, 以确保梯级与梯级分界,梯级与梳齿的分界在整个梯级宽度清晰可见.荧光灯具要求为 ?? 瓦、单管、安装于保护等级 ???? 或以上的抗腐蚀壳体内.所有灯具要求可靠安装在带有不 少于 ??个支撑的镀锌低碳钢装配架上.? 中标后提供以上每种安全装置的结构简图及工作原理说明.与动力照明系统接口,甲方认可 后方可实施.? 序号? 接口位置 自动扶梯提供? 动力照明? 系统提供? 接口目的? ?? 动力照明配电箱或电源引入点? 动力照明配电箱或电源引 入点至自动扶梯控制柜、 主 机的所有电缆及接头制作 及接续? 三相 ???? 电源、 单相 ???? 电源及带线号电缆至动力 照明配电箱或电源引入点? 基本电力供应(????、 ???? 交流)? ?? 接地母排? 所有电缆及接头制作及接 续? 接地母排 自动扶梯设备接地? ??? 测试要求? ? ? ??? ???自动扶梯要满足《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 .? ????《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范( (3) 《电梯工程施工质量验收规范》 (4) 《电梯安装验收规范》 ???招标人及投标人相关人员必须亲自到现场进行测试.? ???投标人负责与国家相关验收部门进行联络和协调, 取得国家相关管理部门颁发的验收合格 证和准用证.? (??投标人对自动扶梯的各项功能以及整机性能进行测试,以确保自动扶梯正常运行.? ???所有的试验报告必须经国家认可的检测机构进行认定.? ???所有部件必须经国家认可的检测机构进行认定.? 1 电梯通用要求? 型号:自动扶梯(重型公共交通室外型)及无障碍垂直电梯? 梯级与裙板之间的间隙:单边小于 ???? 运行噪音:<=????? 动力电源:三相五线制)? 照明电源: 控制方式:漫反射启动,间歇运行(￠?速到正常)? 安全装置:紧急停止按钮,梳齿板安全开关,扶手入口安全保护装置,限速保护安全装置,过流 保护装置,驱动链安全装置,梯级运行安全装置,裙板保护安全装置,梯级链安全装置,电机过 热保护,踏板丢失捡测装置,梯级防静电毛刷,梯级间隙照明,扶手防静电轮,梯级挡板,扶手 带保护装置,供电系统断相、错相保护,附加制动器,超速保护装置,意外逆转保护.? 故障监测:带故障监测及显示.? 驱动方式:斜齿轮/蜗轮蜗杆传动,配有星三角启动.? 自动加油系统;根据扶梯的使用情况 ,用电脑控制自动加油润滑,润滑油管必须使用具有防腐性 能的铜管,油泵采用齿轮泵.? 桁架:采用矩形方管,必须整体热镀锌防腐处理.? 梯级:整体铸造铝合金梯级,配黄色警示条.? 扶手带驱动:直线压轮式或大摩擦轮式.? 梯级滚轮和梯级链滚轮:合资品牌,由特殊耐磨抗水解的聚亚安脂材料加工轮缘和高质量带密封 ? ? ??? 圈的滚珠轴承组成. (明确重型滚轮)梯级链采用外置式直径不小于 ?????.? 前沿板、内外裙盖板:发纹不锈钢,其中内围裙板必须配防夹毛刷.? 扶手带:采用合资或以上知名名牌产品,颜色为黑色,扶手带提供加热系统.? 扶梯中间二侧及底部:采用不锈钢装修.? 梯级水平:二级水平梯级(如图纸尺寸有条件满足三级的请设置为三级. )? 配件:除进口件,必须是厡厂配件.? 接口:提供 ?? 接口并开放通信协议.? 挠度及负载:挠度不应超过支承距离的 1/????,负载为 ???/平方.? 天桥自动扶梯要求? 布置方式:上下行平行布置.? 扶梯角度:?? 度? 运行噪音:<=????? 安装附加制动器:有? 排水方式:汇至扶梯基坑侧集水坑通过水泵排除.? 底坑宽度:长)? 底坑深:??????? 梯级宽度:??????? 最大输送能力:???? 人/小时? 正常情况下速度为 ?????￤,无人时速度为 ??/￤? 额定速度: 扶梯护栏:高度不小于 ?????? 但不大于 ??????,扶手护壁板为发纹不锈钢材质.? 扶梯基坑深度:??????? 环境温度:在负 ???度至 ?? 度,湿度=>??%并提供加热器(含梯级及扶手带加热器)? 垂直电梯? 提升高度:?????? 电源电压:????;主电源断路器额定电流(A) :??;? 主电源变压器容量(???)??;主电源线、地线规格( 开门方式:中分门? 电梯选型:室外,? ? ? ??? 驱动方式:????? 门套、厅门及轿厢装饰材料为:发纹不锈钢? 电梯应安装符合残疾人要求的功能(如盲文按钮,不锈钢扶手,语音报站等)? 机房位置:无机房? 机底深度:??????? 顶层高度:??????? 井道尺寸:出入口门框尺寸: 规格:载重量 ??????.速度 ?????￤.乘客人数 ?? 人? 功能:开关门受阻保护,光幕门保护,超载保护及报警,超速保护,开关门时间自动控制,轿厢 照明及风扇自动控制功能等满足国家相关标准要求.? ? 垂直升降电梯设计提供参数:? 1、提升高度: ??????;? 注:提升高度需要根据现场情况,可能略有调整.? 2、单个电梯净载重: 3、电梯井结构内尺寸≤?????开门方向??????.? 4、电机设备不允许另占用其他平面位置. (即电梯所有设备只能在 ?????开门方向?????? 范围内 布置) .? ? ? ??? 附:资格后审评标方法? 信价量化评审法? 一、评标程序? (一)评标前准备? (二)资格审查? (三)确定评审区间? (四)初步评审? (五)技术标评审? (六)商务标评审? (七)信价量化评价? (八)完成评标报告? 二、资格审查? 评标委员会依照招标文件的规定及本条第二、第三款的资料,对投标人的投标资 格进行符合性审查.投标人存在以下情况之一的,资格审查不予通过予以废标,不再 进行下一步评审:? (一)投标人不满足招标文件载明的企业资质、建造师(项目经理)资格、安全 生产许可证等条件和标准的; (包括 1、企业安全生产许可证过期,2、企业停止市场 活动,3、企业资质不符合要求,4、建造师停止市场活动,5、建造师无安全考核证 书(B 证) ,6、建造师安全考核证书(B 证)过期??、建造师有在投、在建项目,或 有在建工程已经业主同意调离并在当地行业主管部门备案, 但在投标文件中未附相应 备案资料,8、建造师资格不符合要求,9、注册建造师资格过期,??、未按前附表提 供证明资料原件的. )? (二)投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的;? (三)被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的;? (四)投标报价高于投标限价的;? (五)投标人提供的纸质投标文件水印码与投标电子文件不一致的;? (六)不符合资格审查条件的其他情形.? 市交易中心依据杭州建设信用网的数据对投标人企业资质和从业人员资格进行 核对(核验企业和注册建造师 ?? 卡) ,核对结果以书面形式提交评标委员会作为资格 ? ? ??? 审查条件第(一) 、 (三)项的依据.? 资格审查条件(二)项根据银行提交的投标保证金缴纳确认汇总表进行评审.? 三、确定评审区间? (一) 通过资格审查的投标单位少于或等于 7 家的, 所有投标单位全部进入评审, 并以最低投标报价作为评标基准价.如果最低投标报价低于风险控制价的,则以风险 控制价作为评标基准价.? (二)通过资格审查的投标单位多于 7 家的,评标委员会应先计算评标基准价, 再取评标基准价与投标报价之差绝对值最小的前 7 名投标单位进入评审区间评审 (绝 对值相同的并列进入) .? 招标人应在招标文件中明确招标控制价是否经相关职能部门审查.招标控制价 经相关职能部门审查的, 评标基准价由招标人在开标时通过随机方式从以下前三种方 案中选取一种;招标控制价未经审查的,按以下方案四规定的方式确定评标基准价. ? 本工程为审查性备案, 评标基准价由招标人在开标时通过随机方式从以下前三种 方案中选取一种;? 方案一:?? 评标基准价=投标最高限价??二次算术平均值*(???)? 其中:W 由招标人在开标会上从五个数值(中随机抽 取确定.? 方案二:以二次算术平均值为评标基准价? 方案三:评标基准价=招标控制价???(K 取最大值)? 系数 K 的浮动区间【???】由招标人根据市建设行政主管部门发布的动态浮动区 间确定.招标人在浮动区间内设定 N 个浮动值?开标前随机抽取得 到系数 K.? N≧设C为区间【???】的中值,浮动值?在【???】 和【???】区间内均匀分布,其中在【???】中的取值个数是在【???】中取值个数的 ? 倍以上.? 本工程 其中 方案四:? ? ? ??? 评标基准价=投标最高限价????二次算术平均值???? 二次算术平均值的计算: 对所有通过资格审查的有效投标人各去除报价最高和最 低的 N 家投标单位???通过资格审查的投标单位家数????, 数值四舍五入)后进行一次 算术平均;然后对第一次算术平均值以下(不含本身,不含已去除的 N 家单位)的报 价进行第二次算术平均.? 投标最高限价、风险控制价由招标人依据市建设行政主管部门的相关规定设定, 结合工程性质在招标文件中明确,其中甲供或暂列金额等不作为竞争下浮基数.? 上述基准价计算小数点后保留两位, 基准价在后续评审过程中不作调整.? 四、初步评审? 评标委员会依照招标文件初步评审的要求和规定, 对进入评审区间的投标文件进 行初步评审.投标文件出现下列情形之一的,由评标委员会初审后按废标处理:? (1)本须知第 ?? 条规定的投标文件有关内容未按本须知第 ???? 款规定加盖投 标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章, 由委托代理人签字或盖章未 随投标文件一起提供有效的"授权委托书"原件?? (2)投标书商务部分没有编制人员签字、盖章的,或存在弄虚作假情况的;? (3) 投标文件未按规定的格式填写, 内容不全或关键字迹模糊、 无法辨认的 (包 括投标承诺书) ;? (4)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一 招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效,按招标文件规定提交备选投标 方案的除外.? (5)投标人或组织结构(包括建造师或项目经理)与开标时提供的名称不一致 的.? (6)组成联合体投标的,投标文件未附联合体各方共同投标协议的.? (7)投标文件提出了不能满足招标文件要求的工程验收、施工工期、保修期等 要求的;? (8)法律、法规、规章及现行招投标管理规定必须废标的.? 初步评审予以废除的投标文件不再进入后续评审. 其他投标人按照本办法第三条 确定评审区间的原则(原基准价不作调整)依次替补,直至通过初步评审的投标单位 达到 7 名,不足 7 名的全部进入后续评审.? 五、技术标评审? ? ? ??? 评标委员会对通过初步评审的投标文件依次进行技术标评审, 技术标评审采用通 过制.投标文件有以下情况之一的,技术标评审不予通过:? (一)项目管理班子配备不能满足要求的;? (二)关键施工技术方案不可行的(若招标人特殊要求中有关键施工技术方案要 求的) ;? (三)主要施工机械设备不能满足施工需要的;? (四)采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求 的;? 评标委员会对不予通过的技术标书,应出具书面评标报告.对于法律法规及招标 文件无明确规定, 施工工艺、 技术按照国家规范能满足招标项目施工要求的技术标书, 不得随意废除.? 六、商务标评审? 商务标评审重点审核投标人商务标书的重大偏差.? 投标报价中有以下情况之一的,投标人的投标应予废除:? 1、投标单位应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作.文明施工、环境保 护、 安全施工、 临时设施费等措施费用必须充分保证,其中文明施工费、环境保护费、 安全施工费和临时设施费四项费用的投标报价总额不得低于按照 《浙江省建设工程施 工取费定额(????) 》规定的相应弹性费率中值计算的所需费用总额的 ???,否则, 由评标委员会认定其低于成本价竞标??? 规费(含危险作业意外伤害保险、农民工工伤保险等规费)、税金等不可竞争费用 低于现行规定的作废标处理;? 建设工程质量检验试验费低于招标文件中依法规定的取费基数和费率计取的费 用,作废标处理;? "施工现场在线监测系统" 、民工宿舍"空调设施?等未按招标人依据市政府、 市建设行政主管部门颁发的现行文件要求报价的,作废标处理. (民工宿舍"空调设 施" 报价针对于施工周期在 ?? 月份的施工项目, 本项目适用, 投标单位应予报价. ) ? 2、改变招标文件提供的工程量清单(项目编码、计量单位、工程数量、项目特 征描述) ;? 3、改变招标文件规定的暂定内容的;? 4、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的;? ? ? ??? 5、投标人拒绝按评标委员会要求提供报价分析说明和证明材料的;? 6、工程量清单报价与工、料、机报价及对应的报价分析不相符的,或与拟建工 程的施工组织设计及施工方案明显不匹配的,经评标委员会书面质询,投标人不能说 明理由或评标委员会认定其理由不成立的或投标人不同意按工程量清单报价为准;? 7、当评标委员会发现其错误达到或超过原总报价 ????时,将认定其投标文件质 量较差,其错误不予修正,作废标处理;? 8、法律、法规、规章及现行招投标管理规定必须废标的.? 七、量化评价? (一)评标专家对通过初步评审、技术标和商务标评审的投标文件进行投标报价 和信用的量化评价.? (二)量化评价的内容包括:? 1、总报价;? 2、分部分项工程量清单项目综合单价、材料(设备)单价;? 3、措施项目评价;? 4、投标人信用记分;? 5、资质情况评价;? 6、招标人对投标人以往工程业绩的履约情况评价.? (三)总报价记分 ?? 1、投标人的报价每高于评标基准价 ??的,扣7分;投标人的报价每低于评标基 准价 ??的,扣??? 分;当投标人的报价低于风险控制价时,每低于评标基准价 ??的, 扣???? 分.? 2、总报价计分满分 ?? 分,扣完为止,最低得 0 分(内插法计算,计算结果精确 到小数点后 2 位) .? (四)分部分项工程量清单、材料(设备)单价的评价? 1、确定评标基准单价及偏离率? 评标基准单价按本办法第三条计算评标基准价的原则同等确定. 单价偏离幅度由 招标人在招标文件中事先明确,一般不少于 ???.? 若经计算确定的基准单价明显偏离市场价格, 评标委员会应结合市场实际情况予 以修正后确定基准单价.? 2、确定评价项目? ? ? ??? 评价项目由招标人指定和评标时计算机随机确定各 ???组成,其中分部分项工程 量清单及材料单价的评价项数均应不少于 ?? 项.当某类评价项目少于 ?? 项时,该类 所有项目全部评价.具体内容详见附表 1、附表 2、附表 3.? 3、筛选偏离项目? 由评标委员会对评价项目进行偏离程度分析, 具体可运用计算机辅助筛选出单价 超出基准价偏离幅度(含正负偏离)的项目.? 4、质询? 对投标文件中的负偏离项目, 评标委员会应视项目的偏离程度向该投标人提出质 询.? 5、评价? 经质询有效的,评标委员会对投标文件的项目偏差情况进行评价记分.? (1)分部分项工程量清单评价记分 ?? ?????(??偏离项目数/评价项目数)? 分部分项工程量清单评价记分满分为 ?? 分(见附表 ????.? (2)材料(设备)项目评价记分 ?? ????〔??偏差材料数/评价材料(设备)数〕? 材料(设备)项目评价 D 满分为 5 分(见附表 ???) .? (以上内插法计算,计算结果精确到小数点后 2 位)? (五)措施项目报价的评价 ?? 1、评审及询问? 评标专家应根据招标文件, 结合工程特点对投标文件中的施工组织设计及方案与 措施项目报价进行对应性评审,对相关组织、技术措施的合理性进行评审,对措施项 目报价的合理性、 完整性进行评审, 对措施方案与相应报价的匹配性进行分析和评审. 若有需要澄清事项,列出相关问题并向投标人质询.? ??、评价及判断? 经质询有效的,由评标委员会全体成员对投标文件中相关组织、技术措施的合理 性,方案的性价比,措施方案与相应报价的匹配性进行判定评分,加分或扣分须说明 理由.? 3、措施项目报价评价 C 满分 3 分(见附表 2) .?? (六)信用评价 ?? ? ? ??? 1、信用评价根据杭州建设信用网记录的开标前第三个月(不含本月)往前累计 十二个月度的企业信用合计分值(如???? 年?? 月1日开标,按???? 年9月份????? 年?? 月份累计)进行排序,无信用记分记录的按 0 分记.合计分值按从高到低对企 业排序后,计取信用评价得分 E 为7至1分,即:? 信用排名第一的,得满分 7 分,信用排名第二的,得6分,以下依次递减(5,4, 3,2,??) ,排名相同的得分相同(如排名第三的有 3 家并列,则均得 5 分,之后一 家排名为第六得 2 分) ,排名在第七名以后的,信用评价分为 0 分记.? 2、信用评价分 E 为7分到 1 分(见附表 ??.? (七)资质情况评价 ?? 投标单位以主项资质参与本次投标的,得2分(见附表 6) .? (八)对投标人以往工程业绩履约情况评价 ?? 由招标人对投标人以往工程业绩履约情况进行评价.评价分值为??、????、0、 ???、??,最低?? 分,最高分 1 分(见附表 ??.?? (九) 、评价应用 ??? 见附表 ??? 评标委员会对投标人按总得分 F 从高到低进行排序,总得分相同的投标人,以投 标报价低的排前;总得分与投标报价均相同的投标人,以信用评价排名靠前的排前; 如仍存在相同情况,则对具有相同情况的投标人,按中标候选人数量规定,由评标委 员会采用随机抽取方式,确定中标候选人的排序.? 八、质询形式及原则? 投标人对评标专家提出的询问不能说明理由或评标专家认定其理由不成立的, 评 标委员会应以书面形式对标书是否有效予以认定.特别在报价评审中,对质询事项评 标委员会应以书面形式对该投标人的投标报价是否低于成本予以认定.? 评标委员会的质询和投标人的澄清均应以书面形式进行, 投标人的书面回复应有 法定代表人或其授权的代理人签字方为有效.? 投标人的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容.? 投标人对评标委员会的询问不作答复或不在规定时限答复的, 评标专家在评审时 将按不利于投标人的情形认定.? 九、评估及判断原则? 评标专家应对投标人作出的答复、澄清、说明及提供的相关证明材料进行认真的 ? ? ??? 分析、论证、评估和判断.? 招标人应在招标文件中详细列出招标工程主要用材料名称、技术指标、规格等有 关信息,便于投标人报价.?? 评标专家在判定低于成本竞标发生分歧时, 以超过半数以上的评标专家的意见作 出投标报价是否低于成本竞标的判断依据.? 十、完成评标报告? (一)评审报告应载明?? 1、各投标人的投标报价是否实质上响应招标文件的要求,判定投标人的投标报 价未实质性响应招标文件要求的依据及该依据的出处;? 2、各投标人投标报价的偏离情况;? 3、各投标人的投标报价是否低于成本竞标,判定投标人的投标报价低于成本竞 标的依据及该依据的出处;? 4、合同签署中应注意的问题等.? (二)、评标专家对评审报告有不同意见的,采取少数服从多数的原则形成评审报 告.对评审结论持有异议的评标专家可以书面阐述其不同意见和理由.评标专家拒绝 在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的,视为同意评审结论,评标委员会应 当对此作出书面说明并记录在案.? 十一、经评标委员会评审后有效投标人不足 3 名时,评标委员会应判定本次投标 是否具有竞争力.若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的,可以否决全部投标. ? 十二、评标委员会应按排序推荐 3 名中标候选人,但有效投标不足 3 名的除外. ? 十三、因开标后投诉等提供举证资料导致项目复评,原评标委员会主观上无评审 错误的,原则上评标基准价及入围单位均不作调整.? 十四、 其他? 评标时间必须满足保证评标工作质量的要求. 评标过程中评标委员会对投标人提 出质询或要求投标人书面确认的,投标人应在前附表 ?? 项规定的时间内予以书面回 复或确认,否则视为不予回复或确认,评标委员会有权拒绝该投标文件.? ? 附件:1、信价量化评分计算表? 附表 ? ? ??? 信价量化评分计算表(满分 ??? 分)? 序号? 评价内容? 最高 分值? 打分标准 得分? ?? 总报价? ??? (1)投标报价高于评标基准价的:? ???????(投标报价-评标基准价)?????评标基 准价? (2)投标报价低于评标基准价的:? ???????(评标基准价-投标报价)????评标基准 价? (3)投标报价低于风险控制价的:? ???????(评标基准价-投标报价)?????评标基 准价? ?? ? ?? 分部分项工程量清 单项目综合单价? 超过偏差率项数/重点评审项数?? ? ?? ? ?? 技术方案合理性 及 措施项目报价?? ?? ??组织与技术措施的合理性、完整性及措施 方案与相应报价的匹配性打分?? ?? ?? 材料(设备)单价?超过偏差率项数/重点评审项数?? ?? ?? 诚信评价排名得分?至1分? ?? ?? 资质情况评价? ?? 主项资质得 2 分? ? ??? 或?? ?? ?? 业主对投标人以往 工程业绩履约评价? 0, ?? 合? ? 计? 注: 量化评分计算过程中各项得分精确到小数点后两位数.? ? ? ??? 附表 1:需评审的分部分项工程量清单项目表? 附表 ???:分部分项工程量清单综合单价评分表? 附表 2:技术方案合理性及措施项目报价评分表? 附表 3:需评审的主要材料(设备)清单? 附表 ???主要材料(设备)单价评分表? 附表 4:投标总报价评分表? 附表 5:信用评分表? 附表 6:资质情况计分表? 附表 7:招标人对投标人以往业绩评价表? 附表 8:信价量化综合评分表?? ? ? ? ??? ? ? 四、合同条款及格式? ? ? ? 使用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的? 《建设工程施工合同(示范文本) 》 ,? 其中专用条款使用杭州市城乡建设委员会、市工商行政管理局? 制定的 ???? 年3月?? 日印发的《杭州市房屋建筑工程和市政? 基础设施工程施工合同专用条款(示范文本)》? ? ? ? ? ? ??? 通用条款(略?? 一、词语定义及合同文件? 1、词语定义? 2、合同文件及解释顺序? 3、语言文字和适用法律、标准及规范? 4、图纸? 二、双方一般权利和义务?? 5、工程师? 6、工程师的委派和指令? 7、项目经理? 8、发包人工作? 9、承包人工作? 三、施工组织设计和工期? ??、进度计划? ??、开工及延期开工? ??、暂停施工? ??、工期延误? ??、工程竣工? 四、质量与检验? ??、工程质量? ??、检查和返工? ??、隐蔽工程和中间验收? ??、重新检验? ??、工程试车? 五、安全施工? ??、安全施工与检查? ??、安全防护? ??、事故处理? 六、合同价款与支付? ??、合同价款及调整? ??、工程预付款? ??、工程量的确认? ??、工程款(进度款)支付? 七、材料设备供应? ??、发包人供应材料设备? ??、承包人采购材料设备? 八、工程变更? ??、工程设计变更? ??、其他变更? ??、确定变更价款? ? ? ??? 九、竣工验收与结算? ??、竣工验收? ??、竣工结算? ??、质量保修? 十、违约、索赔和争议? ??、违约? ??、索赔? ??、争议? 十一、其他? ??、工程分包? ??、不可抗力? ??、保险? ??、担保? ??、专利技术及特殊工艺? ??、文物和地下障碍物? ??、合同解除? ??、合同生效与终止? ??、合同份数? ??、补充条款? ? ? ??? 第三部分 专用合同条款? ???一般约定? ????词语定义? ????? 合同? 其他合同文件包括:? 施工组织设计:施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组 织的综合性文件.? ??????合同当事人及其他相关方? ??????? 监理人:? 名????称: 资质类别和等级: 联系电话: 电子信箱: 通信地址: ????????设计人:? 名????称: 资质类别和等级: 联系电话: 电子信箱: 通信地址: ??????工程和设备? ????????作为施工现场组成部分的其他场所包括: 是指用于工程施工的场所, 以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所,包括永久占地、临时 占地及临时避险场所??.? ????????永久占地包括: 根据施工图所需永久占用的土地?? .? 临时占地包括: 红线范围外为配合施工需要临时占用的土地.? ??? 法律?? ? ? ??? 适用于合同的其他规范性文件:? 1、 《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》? 2、 《关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见》 的通知 杭 建工发〔号? 3、 《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》杭 建工发【号? 4、《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理 办法的通知》杭政办函(????)??号? 5、《关于落实建筑工棚安装空调事宜的通知》杭建工发【号? 6、 《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》杭 建市【号? 7、 《关于进一步明确杭州市建设工程优质工程增加费计取规定的通知》 . 杭建 市【号? 8、新工艺、新技术的约定:? 9、 《杭州市建筑市场管理若干规定》 (杭州市人民政府令第???号)? ??、 《杭州市建设工程文明施工管理规定》 (杭州市人民政府令第???号文)? ??、 《杭州市政府投资项目概算管理办法 (试行) 》 (杭发改投资?号) ? ??、 《杭州市政府投资项目工程变更管理暂行办法》 (杭财建?号)? ??、 《关于进一步明确本市政府投资项目工程结算审查费用管理相关事项的 通知》 (杭财基?号)? ??、 《关于明确市本级财政投资项目优质工程增加费计取规定的通知》 杭财建 号? ??、 《杭州市建设工程施工安全管理条例》 (杭州市人民代表大会常务委员会 公告第??号)? ????标准和规范? ????? 适用于工程的标准规范包括:按通用条款约定??????? ??????发包人提供国外标准、规范的名称: 发包人提供国外标准、规范的份数: 发包人提供国外标准、规范的名称: ? ? ??? ????? 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:本工程按现行国家相应 规范施工? ????合同文件的优先顺序? 合同文件组成及优先顺序为:? (1)合同协议书;? (2)中标通知书(或项目发承包基本情况表);? (3)投标函及其附录(如果有);? (4)专用合同条款及其附件;? (5)通用合同条款;? (6)技术标准和要求;? (7)图纸;? (8)已标价工程量清单或预算书;? (9)其他合同文件:? ①施工组织设计;? ②其他: 招标文件(含招标工程量清单)及招标答疑;???? ????图纸和承包人文件?? ??????图纸的提供? 发包人向承包人提供图纸的期限:合同签订后 5 日提供;? 发包人向承包人提供图纸的数量: 肆套 ;? 发包人向承包人提供图纸的内容: 经图审机构审查修改后的正式施工图.? ??????承包人文件? 需要由承包人提供的文件,包括: 发包人、监理人、质监站要求提供的开 工前所需的所有资料;?;? 承包人提供的文件的期限为: 正式开工前一周;? 承包人提供的文件的数量为: 开工报告一式四份,其余两份;????? 承包人提供的文件的形式为: 书面形式;? 发包人审批承包人文件的期限:收到承包人齐全资料后一周内.? ??????现场图纸准备? 关于现场图纸准备的约定: 按通用条款约定 .? ? ? ??? ????联络? ????? 发包人和承包人应当在 ?????天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人. ? ??????发包人接收文件的地点:工程现场或发包人所在地;? 发包人指定的接收人为: 发包人代表?? .? 承包人接收文件的地点: 工程现场????? ;? 承包人指定的接收人为: 项目经理????? .? 监理人接收文件的地点: 工程现场??? ;? 监理人指定的接收人为: 总监或总监代表? .? ?????交通运输? ???????出入现场的权利? 关于出入现场的权利的约定: 发包人应根据施工需要,负责取得出入施工现场 所需的批准手续和全部权利,以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施 的权利, 并承担相关手续费用和建设费用. 承包人应协助发包人办理修建场内外道路、 桥梁以及其他基础设施的手续.? 承包人应在订立合同前查勘施工现场, 并根据工程规模及技术参数合理预见工程 施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等.因承包人未合理预见所增加的费用 和(或)延误的工期由承包人承担.? ???????场内交通? 关于场外交通和场内交通的边界的约定: 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定: 发包人不提供场内道路和交通设施,由承包人自行解决承担.??? ?????? 超大件和超重件的运输? 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由??? 承包人??承担.? 本工程的超大件: 本工程的超重件: ?????知识产权? ?????? 关于发包人提供给承包人的图纸、 发包人为实施工程自行编制或委托编制 ? ? ??? 的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属: 发包人????.? 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求: 本工程实施、结算全过程.??? ???????关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属: 按通用条款约 定??.? 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:本工程实施、结算全过程. ? ???????承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承 担方式: (除发包人指明外)承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘 密的使用费包含在合同价款内 .? ???? 工程量清单错误的修正? 出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:???是? 允许调整合同价格的工程量偏差范围: 调整合同价格的修正时间:除本合同专用条款另有约定外,合同单价不调整,工 程量清单在工程结算审核时调整.? ???发包人? 发包人应根据工程所需配备发包人代表,同时配备 ??? 名相关人员到岗履职.? ????发包人代表? 发包人代表:? 姓????名: ??? ;? 身份证号: 职????务: ??? ;? 联系电话: 电子信箱: 通信地址: ?? .? 发包人对发包人代表的授权范围如下: ????施工现场、施工条件和基础资料的提供? ??????提供施工现场? 关于发包人移交施工现场的期限要求:???.? ??????提供施工条件? ? ? ??? 关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:? 发包人在施工现场附近提供一台施工变,其余接线、使用及保管由承包人自行考 虑费用已在投标报价中综合考虑;水由承包人自行解决,费用已在投标报价中综合考 虑.? ????资金来源证明及支付担保? 发包人提供资金来源证明的期限要求: 无???.? 发包人是否提供支付担保: 无? 发包人提供支付担保的形式: 无? ???承包人? ????承包人的一般义务? (5) 承包人提交的竣工资料的内容: 按 杭建办发〔????〕 ??? 号及杭州市城建档案馆资料归档要求 .? 承包人需要提交的竣工资料套数:??一式八套? 承包人提交的竣工资料的费用承担:??由承包人承担??????.? 承包人提交的竣工资料移交时间: 工程完工后 ?? 个工作日移交?.? 承包人提交的竣工资料形式要求:按 杭建办发〔号 及杭州市城建档案馆资料归档要求,需档案馆重新整理,费用由承包人承担.? (6)承包人应履行的其他义务:? 按约定时间和要求,完成以下工作(费用列入投标总价)? ①承包人完工后一个月内通过预验收, 竣工验收后三个月内提交符合要求的工程竣工 决算资料.? ②按规定办理农民工工伤保险(按照杭政办函(号规定的公式计算) 、意 外险等保险费用.? ③承包人在中标后将五万元人民币数字城管保证金, 自工程开工至质量回访期通过期 间,数字城管处理及时,无超时重复派单发生,无息退还你方,承包人安排专人配合 发包人处理工程范围内所有投诉, 承包人必须在相关数字城管投诉要求期间内完成相 关整改内容,费用由承包人自行承担,未在规定时间内整改的,发包人有权请其他施 工单位整改,费用由承包人承担.一旦发包人接受投诉属于承包人施工范围内的数字 城管案卷,承包人必须无条件按发包人规定的时间处理完毕并采用电子邮件(彩信) 的形式反馈,因承包人原因出现重交、派遣、超时等未及时处理或处理位置不对等情 况,每发生一条案卷扣保证金????元.若承包人不听从发包人数字城管处理要求的, 发包人指定其他单位处理,每处理一次不论工作量大小以????元/次计取,若处理费 用超过????元,按实计取,以发包人审核为准,费用从承包人保证金中扣除.? ⑤承包人须安排专人做好"民主促民生"工作,与工程所在社区及相关单位做好共建 ? ? ??? 共享生活品质之城建设;从工程开工至结束社区共建平均每月不少于1次.? ⑥承包人须按杭州市建委十佳民工学校标准做好民工学校工作(具体要求见(杭建宣 发(????)??号文)? ⑦承包人在确保"施工现场在线监测系统"的基础上,必须按数字工地远程监控系统 要求,接入业主现场办公室及杭州市地下空间建设发展中心(杭州市南复路???号) . 在线监测系统费用包括施工范围内所需光缆、光缆铺设、电信接入等费用由承包人承 担,且由承包人自行办理相应手续.? ????项目经理? ??????项目经理:? 姓????名: 身份证号: 建造师执业资格等级: ?? ;? 建造师注册证书号: ;? 建造师执业印章号: ;? 安全生产考核合格证书号: ;? 联系电话: 电子信箱: 通信地址: 承包人对项目经理的授权范围如下: 按国家相应法规约定.? 关于项目经理每月在施工现场的时间要求: ??? 天 (每天不少于 8 小时在工地) ?. ? 承包人未提交劳动合同, 以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:发 包人有权要求更换项目经理,并通报有关建设行政主管部门进行处罚.? 项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任: 缺岗每次扣罚履约保证金 ???? 元,累计缺岗 3 天及以上的,将罚没承包人员到位履约保证金,工程损失费用由 承包人承担.? ??????承包人擅自更换项目经理的违约责任:? (1)承包人确需更换项目经理的,继任项目经理注册执业资格、管理经验的约 定:??按通用条款约定? (2)承包人擅自更换项目经理的违约责任:发包人通报有关建设行政主管部门 进行处罚,同时扣罚全部承包人员到位履约保证金,工程损失由承包人承担 ;? ?????? 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:发包人通报有关建设行 政主管部门进行处罚,同时扣罚全部承包人员到位履约保证金,工程损失由承包人承 ? ? ??? 担;? ????承包人人员? ?????? 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:??按通用 条款约定 ?????? 承包人需更换主要施工管理人员的,继任人员的数量、注册执业资格、管 理经验的约定:按通用条款约定???.? ??????承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任: 发包人酌情 扣罚项目班子人员到位履约保证金,因此给工程造成的损失由承包人承担?.? ??????承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:??? 承包人主要管 理人员离开施工现场,应通知监理人及发包人,并征得监理人、发包人书面同意,主 要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的管理人员临时代替其职责, 该人 员应具备履行相应职责的资格和能力,并征得监理人和发包人的同意????.? ?????承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:扣罚全部承包人员到位履约保 证金,工程损失由承包人承担 ;承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约 责任:确保????到位(每天不少于8小时在工地) ,由监理进行每天日常考核,缺岗每 人每次扣履约保证金????元,先在当月工程款中垫支扣除,累计缺岗3天或主要机具 不到位,将罚没承包人全部人员到位及机具到位履约保证金.到岗情况以监理出具的 考勤记录为准.? ????分包? ??????分包的一般约定? 禁止分包的工程包括: 按通用条款约定??????.? 主体结构、关键性工作的范围: 分包的确定? 允许分包的专业工程包括: 其他关于分包的约定: ??????分包合同价款? 关于分包合同价款支付的约定:? 按通用条款约定? ? ? ??? ????工程照管与成品、半成品保护? 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:按通用条款约 定???.? ????履约担保? 承包人是否提供履约担保:??是? 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:承包人签订工程承包合同后 7 日历 天内应向发包人交纳合同价 ???的履约保证金,即万元 (采用银行保函形式. 履约保证 金具体分摊比例:履约保证金分七部分,其中工期履约保证金 ???,项目班子人员、 施工机具到位履约保证金 ???, 施工质量履约保证金 ???, 安全文明履约保证金 ??%? 决算上报及时率保证金 ????竣工验收及时率保证金 ???,其它 ??) .承包人在提交履 约保证金的同时必须提交中标价净值与风险控制价之差额,即????????万元(银行保 函形式) .?? ???监理人? ??? 监理人的一般规定? 关于监理人的监理内容:按通用条款约定???.? 关于监理人的监理权限:按通用条款约定??.?? 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:???按 通用条款约定???.? ????监理人员? 总监理工程师:? 姓????名: ?? ;? 职????务: ?? ;? 监理工程师执业资格证书号: ;? 联系电话: ?? ;? 电子信箱: ?? ;? 通信地址: ?? ;? 关于监理人的其他约定: ?? .? ????商定或确定? ? ? ??? 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时, 发包人授权监理人对以下事项 进行确定:? (1) (2) (3) ???工程质量? ????质量要求? ??????特殊质量标准和要求: 按通用条款约定,无特殊质量标准和要求??.? 关于工程奖项的约定:/.? ????隐蔽工程检查? ????? 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:按通用条款约定.? 监理人不能按时进行检查时,应提前?????小时提交书面延期要求.? 关于延期最长不得超过:?????小时.? ???安全文明施工与环境保护? ??? 安全文明施工? ??????项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: 施工现场按照 《建筑施工安全检查标准》 评定达到? 合格" 标准. ? ??????关于治安保卫的特别约定:无特殊约定,按通用条款约定?.? 关于编制施工场地治安管理计划的约定: 按通用条款约定?.? ??????文明施工? 合同当事人对文明施工的要求:? 1、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规 定,并办理相关审批手续.? 2、承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染等,需要进行夜间作业时应 经有关部门批准.? 3、其他:文明施工按杭州市人民政府令第???号文《杭州市建设工程文明施工管 理规定》 、杭建监总(????)??号关于实施《杭州市市政建设工地安全生产、文明施 工管理实施细则(试行)的通知》及文明工地杭建监总????????号《关于打造"文明 ? ? ??? 工地"创建全国文明城市活动实施方案》执行,否则若造成工程损失或人身伤害,由 承包人承担全部责任及费用.? 承包人文明施工还需做的其他工作:? ①所有现场作业人员必须统一着装,后背印有施工企业名称,夜间施工必须穿着 反光背心,涉水施工必须穿戴救生衣.? ②围护要求:市政工程工地围档必须按杭建工发?号《关于市政工程围 档整治美化专题会议纪要》内容严格执行.? ③施工中产生的废土等必须随挖随运,堆放时间不得超过8小时,堆放期间必须 作覆盖处理,报价中必须考虑土方短驳费用.? ④合同签订后2周内,提供土方消纳处置的协议,并完成市容、环保、市政等相 关部门的各项手续的办理,并报监理及发包人备案,土方及淤泥外运时应承诺所用自 卸车应为密封专用自卸车,并提供与镇及以上政府签订的淤泥倾倒协议,? ⑤必须在开工前配置不少于3人的文明施工班组??小时常态响应,该班组今后由 监理单位进行考核及统一调度.? ⑥协调好设备及电气安装、消防设施等配套单位的施工安排,配合做好相关的安 全文明施工工作.? ⑦必须配备洒水设备, 施工场地进出口配置车辆冲洗设备, 保证施工现场无扬尘、 进出施工车辆不产生扬尘.? 4、上述手续办理费用约定如下:由承包人自行承担? ??????关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定,按以下方式之一约定: ? (1)发包人应在开工后 ?? 天内预付安全文明施工费总额的 ???,剩余部分支付 按以下第(??① )种方式约定:?? ①视相关措施的落实情况与进度款同期支付.? ②其他:? (2)其它:?? ???工期和进度? ????施工组织设计? ??????合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: 按通用条款约 定????.? ? ? ??? ??????施工组织设计的提交和修改? 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:合同签订后(???)天内提供详细 施工组织设计(施工方案)和进度计划???? .? 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限: ??收 到详细的施工组织设计后 3 日内??????.? ????施工进度计划? ??????施工进度计划的修订? 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限: 收 到修订的施工进度计划后 3 日内? ????开工? ??????开工准备? 关于承包人提交工程开工报审表的期限: 具备开工条件后 ?? 小时内?.? 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:具备开工条件后 ?? 小时内?.? 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:具备开工条件后 ?? 小时内?.? ????? 开工通知? 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起????? 天内发出开工通知的, 承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同.? ????测量放线? ????? 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资 料的期限:??按通用条款约定?????.? ????工期延误? ??????因发包人原因导致工期延误? (7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:? ①重大设计变更引起的工期延误;? ②其他: ??????因承包人原因导致工期延误? 因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:? ??每延期一天,扣罚合同款的万分之二? 因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:??????? ? ? ??? 最多不超过合同款的百分之三,发包方按施工进度计划检查,确定承包方不能按期 完成,也无能力采取措施完成的,发包方有权将该工程指定其他单位施工,其发生费 用由承包方承担? ????不利物质条件? 不利物质条件的其他情形和有关约定:? (1)施工场地周围地下管线? (2)地下障碍物和污染物? (3)邻近建筑物、构筑物的保护要求? (4)其他? ??? 异常恶劣的气候条件? 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:? (1)日最高气温达到 ?? 度及以上的天气? (2)启动台风橙色及以上预警的天气??????;? (3)启动防汛预案一级响应的天气???;? (4) 启动防冻预案一级响应的天气??;? (5)其他: ????提前竣工的奖励? ????? 提前竣工的奖励:?????无? ???材料与设备? ??? 材料与工程设备的保管与使用? ????? 发包人供应的材料设备的保管费用的承担:??由承包人承担?.? ????样品? ?????? 样品的报送与封存? 需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求: 按相关规范及发包人、监理人及设计有关要求????.? ????施工设备和临时设施? ??????承包人提供的施工设备和临时设施? 关于修建临时设施费用承担的约定: 由承包人自行承担????? ? ? ??? ???试验与检验? ??? 试验设备与试验人员? ??????试验设备? 施工现场需要配置的试验场所: 配置符合相关规范要求的试验场所??.?? 施工现场需要配备的试验设备:配置符合相关规范要求的试验设备??.? 施工现场需要具备的其他试验条件:配置符合相关规范要求的试验条件??.? ??????材料、工程设备和工程的试验和检验? 试验、检测单位资质条件约定: 具备国家相关部门颁布的资质条件???;? 试验、检测单位选择约定: 发包人负责委托? 试验、检测费用约定:???由承包人自行承担? ????现场工艺试验?? 现场工艺试验的有关约定: ????变更? ???? 变更的范围? 关于变更的范围的约定:? ?????? 按照《杭州市政府投资项目工程变更管理暂行办法》 (杭财建?号) 中工程变更的相关规定.? ?????? 施工中发包人需对原工程设计变更,应提前 ?? 天以书面形式向承包人发出变 更通知.变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应报规划管理部门和其他 有关部门重新审查批准,并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明.承包人按照招 标人发出的变更通知及有关要求进行变更.? ?????? 施工中承包人不得对原工程设计进行变更. 因承包人擅自变更设计发生的费用 和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延.? ?????? 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改 及对材料、设备的换用,须经招标人同意.未经同意擅自更改或换用时,承包人承担 由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延.? ?????? 发包人有可能根据工程需要修改施工图或发出指令增加或减少工程量, 工程量 不论增减多少,承包人均应无条件服从,对因变更增加或减少的工程量,其结算口径 按本合同相应条款执行.对变更单项材料累计金额达到规定标准时,招标人有权通过 招标或进行政府采购确定材料价格及供货单位.? ?????变更估价? ?????? 变更估价原则? (1)已标价工程量清单或预算书有相同项目的,按照相同项目单价确定.? ? ? ??? (2)已标价工程量清单或预算书中无相同项目,但有类似项目的,参照类似项目的 单价确定.? (3)已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的,其单价的确定, 按以下约定:? ① 工程量根据施工图及联系单,按照《建设工程工程量清单计价规范》计算,结算工程量应首先报监理及建设单位初审.工程变更管理按 《杭州市政府投资项目工程变更管理暂行办法》 (杭财建?号)执行,未履 行规定程序的联系单,不得纳入工程结算.? ②清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的,应以原综合单价为基础,仅就变 更部分相应定额子目调整综合单价.材料变化的仅调整材料编制期信息价的差价,仅 计税金.? ③合同中没有适用或类似工程项目单价的:套用浙江省 ???? 版预算定额和费用定额 或现行相应专业定额,综合费用按相应类别工程费率的下限计取,施工组织措施费不 另计算,规费、税金、农民工工伤保险按投标口径执行;材料价格有投标价的执行投 标价,无投标价的执行合同工期前 ???的信息价平均值,对当地信息价正刊没有公布 的材料,发包人应在充分市场询价基础上,参照同期同类材料市场价格水平,按照相 关规定审批程序签证确定;当零星工程发生签证台班数量,机械单价有投标价的执行 投标价,无投标价的执行预算定额单价;按照上述方法计算后乘以优惠率得出结算价 格,优惠率=中标价(扣除甲供材料款)÷投标最高限价(扣除甲供材料款) .? ④本合同专用条款 中的"施工组织设计"是指投标人在投标书中制定的相 关技术、经济和施工组织的综合性文件.施工组织措施费、施工技术措施费在招标范 围未发生变化情况下,按投标报价包干.在招标范围发生重大变化或重大设计变更引 起施工技术措施项目费增加或减少时, 根据相关工程变更依据和建设行政主管部门的 批复意见进行相应调整,原措施费项目清单中已有的措施项目,按原有措施费的组价 方法或单价调整;原措施费项目清单中没有的措施项目,组价方法按前述"③合同中 没有适用或类似工程项目单价的约定条款"执行.如有甩项工程,招标人将对相应施 工组织措施费和技术措施费按上述方法予以扣除.? ⑤工程量清单项目特征描述的分项工程内容均应计入综合单价报价, 若投标人提供的 分部分项工程量综合单价计算表及综合单价工料机分析表没有详尽分析的, 招标人将 对实际未实施的分项工程予以扣除,扣除部分的价格参考前述"③合同中没有适用或 类似工程项目单价的约定条款" ,结合投标报价水平确定.? ⑦现有管线、邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑) 、古树名木等的保护费计算. 招标时已明确的,其保护费用投标人应根据招标人提供的交底资料,结合现场探勘, 充分考虑施工难度,计入报价,包干使用.实施过程中新发现的,其保护费用按实计 算,计算口径按前述"③合同中没有适用或类似工程项目单价的约定条款"执行.? (4)工程量清单错误和(或)设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单 或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的,其单价允许调整:凡合 价金额占合同总价 ??及以上的分部分项清单项目, 其工程量增加或减少超过本项目工 程数量 ???及以上时,或者合价金额占合同总价不到 ??的分部分项清单项目,但其工 程量增加或减少超过本项目工程数量 ???以上时.工程量偏差超过上述变化幅度之外 变动部分的相应单价调整方法按以下方式约定:? ? ? ??? 当投标人报价明显高于同期市场价格水平,招标人将保留重新估价的权力:分部分项 清单项目工程量增加超过本项目工程数量 ???及以上时,其增加部分工程量相应单价 的计算方法按前述"③合同中没有适用或类似工程项目单价的约定条款"执行.?? (5)其他:招标人与投标人在询标过程中,涉及到合同价款结算有须明确或澄清 的事项包括:?????? 五、其他? ???? 承包人的合理化建议? 监理人审查承包人合理化建议的期限: 按通用条款执行?????.? 发包人审批承包人合理化建议的期限: 按通用条款执行?????.? 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方 法和金额为:??.? ?????暂估价? 暂估价材料和工程设备的明细详见附件 ??:《暂估价一览表》.? ???????依法必须招标的暂估价项目? 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第?????种方式确定.? ???????不属于依法必须招标的暂估价项目? 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第???? 种方式确定.? 第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目? 承包人直接实施的暂估价项目的约定: ?????暂列金额? 合同当事人关于暂列金额使用的约定: ????价格调整? ?????市场价格波动引起的调整? 市场价格波动是否调整合同价格的约定:???是? 因市场价格波动调整合同价格,采用以下第?????种方式对合同价格进行调整:? 第1种方式:采用价格指数进行价格调整.? 关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约 定: ? ? ??? 第2种方式:采用造价信息进行价格调整.? (2)关于基准价格的约定: 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基 准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过???%时, 或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过???%时, 其 超过部分据实调整.? ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的: 专用 合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过???%时, 材料单价涨幅以 已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过???%时,其超过部分据实调 整.? ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专 用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过???%时, 其超过部 分据实调整.? 第3种方式:采用政府主管部门政策性文件调整,具体约定如下:? 政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第(???)种方式约定执行:? (一)按《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》 (杭 建市?号)执行??;? (二)其他:1、杭建市?号文件(附后)公式中的"单种规格材料"是指根 据浙江省、杭州市信息价正刊发布的有单独序号或代码的原材料、构配件、半产品、 辅助材料和零件,其中砼管桩、商品砼、预拌砂浆、沥青砼、预制构件等成品、半成 品不予拆分,园钢、螺纹钢及Ⅲ级钢采用综合价. "单种规格材料用量" ,是指可调规 格材料原合同分部分项工程量清单及措施项目清单的结算用量与联系单变更用量之 和.本合同约定可调差计算的材料、半成品、成品包括:水泥、钢筋、钢板、黄砂、 碎石、 块石、 管材、 沥青砼、 商品砼、 预拌砂浆、 人行道板、 平侧石、 水泥稳定碎石, , 上述半成品、成品中若涉及部分或全部材料为甲供则不予调差.? 2、非承包人原因引起的延期,经发包人、监理单位审批同意顺延后,经批准的顺延 工期可计入合同工期,未经审批同意,不得延长合同工期.? 3、施工单位办理工程结算时必须向审核部门提供预算软件导出的带有计价软件格式 的电子结算文件.? 其中:? 1、风险范围及幅度的约定:? (1)人工费的风险幅度( (2)材料价格的风险幅度( 2、材料价款动态调整结算方式采用以下第(3)种方式约定:? (1)按时间进度分段结算: ? ? ??? (2)按工程形象部位(目标)分段结算: (3)竣工后一次性结算? ? ????合同价格、计量与支付? ?????合同价格形式? 1、单价合同.? 综合单价包含的风险范围:? (1)应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制??期与合同实施 期间所发生的市场价格波动.?? (2)其他: 按通用条款? 风险费用的计算方法: 风险范围以外合同价格的调整方法:? (1)市场价格波动引起的调整按本合同 ???? 第3种方式的约定计 算? (2)其他: 2、总价合同.? 总价包含的风险范围: 风险费用的计算方法: 风险范围以外合同价格的调整方法: 3、其他价格方式: ?????预付款? ???????预付款的支付? 预付款支付比例或金额:??无? 预付款支付期限:??无??????.? 预付款扣回的方式:????无? ???????预付款担保? ? ? ??? 承包人提交预付款担保的期限:??无???.? 预付款担保的形式为:???无??????.? ?????计量? ???????计量原则? 工程量计算规则:? (1) 实行工程量清单计价的工程项目,其工程量的计算规则应按国家标准工程 量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行.? (2)不实行工程量清单计价的工程项目,工程量的计算规则应按省、市行业主 管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行.? ???????计量周期? 关于计量周期的约定: ??承包人应于每月 ?? 日向监理人报送上月 ?? 日至当月 ?? 日已完成的工程量????.? ???????单价合同的计量? 关于单价合同计量的约定:???承包人应于每月 ?? 日向监理人报送上月 ?? 日至 当月 ?? 日已完成的工程量报告,并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关 资料. ???????总价合同的计量? 关于总价合同计量的约定: ?????? 总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第 ??????? 项〔总价合同 的计量〕约定进行计量: ???????其他价格形式合同的计量? 其他价格形式的计量方式和程序: ?????工程进度款支付? ???????付款周期? 关于付款周期的约定:??承包人每月 ?? 日提供当月完成工程量、工程价款表、 相应进度报表,报发包人核定,发包人于次月 ?? 日前付款?.? ???????进度付款申请单的编制? 关于进度付款申请单编制的约定:??承包人每月 ?? 日提供当月完成工程量、工 程价款表、相应进度报表,报发包人核定?.? ? ? ??? ???????进度付款申请单的提交? (1)单价合同进度付款申请单提交的约定:按通用条款约定??.? (2)总价合同进度付款申请单提交的约定: (3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: ???????进度款审核和支付? ???????进度款审核和支付? (1)监理人审查并报送发包人的期限: 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: (2)发包人支付进度款的期限:??由发包人根据每月进度进行签证支付,支付额 为每月经工程师签批产值(扣除当期预付款、甲供材料、水电费)后金额的 ??%.当 进度款支付达到合同价的 ??%时停止支付.工程验收合格,承包人按杭州市城建档案 馆要求整理上报工程竣工资料经监理审核、发包人签收后支付至合同款(扣除本工程 所有各项暂定费用及预付款、甲供材料、水电费)后的 ???,未按要求上报竣工资料 的发包人有权拒绝支付剩余工程款.配合发包人做好移交的相关工作及竣工结算具备 上报条件后付至合同价(扣除本工程所有各项暂定费用及预付款、甲供材料、水电费) 的??%.工程竣工决算后支付至财政批复金额(扣除本工程所有各项暂定费用及预付 款、水电费、甲供材料款等有关费用)的???,余款作为工程质量保证金,竣工及移 交一年后质量回访合格及竣工决算经财政审定后结清. (不计利息)每月 ?? 日前必须 上报进度款支付申请,否则甲方有权不予受理当月进度款支付申请.? 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: ???????支付分解表的编制? 2、总价合同支付分解表的编制与审批: 3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: 同产值报表编制和审批程 序? .? ????验收和工程试车? ?????分部分项工程验收? ?????? 监理人不能按时进行验收时,应提前??????小时提交书面延期要求.? 关于延期最长不得超过:????? 小时.? ?????竣工验收? ? ? ??? ?????? 竣工验收程序? 关于竣工验收程序的约定:??按通用条款约定??.? 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: ?? 按通用条款约定? ?????? 移交、接收全部与部分工程? 承包人向发包人移交工程的期限: 待接管单位同意之日后 ?? 日内完成??.? 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:?? 承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为: ?????工程试车? ???????试车程序? 工程试车内容: (1)单机无负荷试车费用由??承包人?承担;? (2)无负荷联动试车费用由???承包人?承担.? ???????投料试车? 关于投料试车相关事项的约定: ?????竣工退场? ???????竣工退场? 承包人完成竣工退场的期限:??竣工验收后 ?? 日内? ????竣工结算? ?????竣工付款申请? 承包人提交竣工付款申请单的期限:??竣工验收后 7 日内?????.? 竣工付款申请单应包括的内容: 竣工验收证书及工程移交单、发包人已支付承 包人款项清单等?????.? ?????竣工结算审核? ?????? 本工程结算造价以财政部门审核为准.? ?????? 承包人在工程结算中应加强管理, 本工程结算审计时, 若工程结算审核核 减率超过 5%,承包人应承担核减额超过送审造价 5%部分的核减追加费,核减追加 费审查费以核减额超过送审造价 5%部分为基数,按5%计算.承包人应承担的工程 结算核减追加费,作为"其他收入"上缴财政专户,不列入工程成本.具体按《关于 ? ? ??? 进一步明确本市政府投资项目工程结算审查费用管理相关事项的通知》 (杭财基 号)执行.? ???????承包人必须保证施工过程所提出的签证内容是合法的、真实的,并不由 于发包人和监理工程师的确认而免除承包人的责任.? ?????? 工程竣工结算总造价应控制在政府有关部门已批复的概算内, 否则财政部 门不予支付.? ?????最终结清? ???????最终结清申请单? 承包人提交最终结清申请单的份数:??? 份? 承包人提交最终结算申请单的期限:审计定案完成 ?? 日内.?? ???????最终结清证书和支付? (1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限: 按通用条 款约定? (2)发包人完成支付的期限: 按通用条款约定???.? ????缺陷责任期与保修? ???? 缺陷责任期? 缺陷责任期的具体期限: 自接管单位交接表签订之日起 ?? 个月?.? ?????质量保证金? 关于是否扣留质量保证金的约定:????是? ???????承包人提供质量保证金的方式? 质量保证金采用以下第??????种方式:? (1)质量保证金保函,保证金额为: (2)的工程款;? (3)其他方式? ???????质量保证金的扣留?? 质量保证金的扣留采取以下第??????种方式:? (1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包 括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;? (2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;? (3)其他扣留方式? ? ? ??? 关于质量保证金的补充约定: 质保期满质量回访合格(以养护接收单位签订的 质量回访表为准)后,结清质量保证金??.? ???? 保修? ???????保修责任? 工程保修期为:??自接管单位交接表签订之日起 ?? 个月?.? ???????修复通知? 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:??? 小时???.? ????违约? ?????发包人违约? ?????? 发包人违约的情形? 发包人违约的其他情形:???按通用条款约定?????.? 发包人违约的责任? 发包人违约责任的承担方式和计算方法:? (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任: ??视 具体情况另行协调? (2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:?????赔偿承包人 损失???.? (3)发包人违反第 ???? 款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的 工作或转由他人实施的违约责任: 赔偿承包人损失.? (4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因 发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:??非特殊情况,赔 偿承包人损失???.? (5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:非特殊情况,赔偿承包 人损失?.? (6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工 的违约责任:赔偿承包人损失? (7)其他: ???????因发包人违约解除合同? 承包人按??????项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满???? 天后发包人仍不纠 ? ? ??? 正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同.? ?????承包人违约? ???????承包人违约的情形? 承包人违约的其他情形: 按通用条款约定???.? ?????? 承包人违约的责任? 承包人违约责任的承担方式和计算方法:? ① 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的,发包人有权将该工程指令分包或另 择其他单位施工,其发生的费用由承包人承担.发包人将向有关行政主管部门通报有 关情况,由行政主管部门进行处罚.? ②承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的,由承包人根据监理 人、发包人及设计要求重新采购合格的材料和工程设备,由此引起的损失由承包人承 担,由此引起的工期延误按第⑤条执行.? ③因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的: 发包人、 监理人随时检查工程质量, 若发现不符合相关质量验收评定标准及施工规范, 每次将扣罚承包人承诺的质量保证 履约保证金的 ???, 待竣工验收时, 质量未达到招标文件要求或无法通过竣工验收的, 承包人负责返修,直至达到要求,并扣罚全部质量履约保证金,且发包人保留采取其 他制约措施的权力.? ④承包人违反第 ??? 款[材料与设备专用要求]的约定,未经批准,私自将已按照合同 约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的:造成工程损失的由承包人承担,造 成工期延误的按⑤执行.? ⑤承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作,造成工期延误的,每延误一 天,扣罚原合同款的万分之二,但最多不超过工程合同款的百分之三.发包人按施工 进度计划检查,确定承包人不能按期完成,也无能力采取措施完成的,发包人有权将 该工程指定其也单位施工,其发生费用由承包人承担.发包人将向有关行政主管部门 通报有关情况,由行政主管部门进行处罚.? ? ? ??? ⑥承包人在缺陷责任期及保修期内,未能在合理期限对工程缺陷进行修复,或拒绝发 包人要求进行修复的:发包人有权将该工程指定其也单位施工,其发生费用由承包人 承担.发包人将向有关行政管理部门通报有关情况,由行政管理部门进行处罚.? ⑦承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的: 发包人有权将该工程指 定其也单位施工,其发生费用由承包人承担.发包人将向有关行政主管部门通报有关 情况,由行政主管部门进行处罚.? ⑧承包人未能按照合同约定履行其他义务的,扣罚其它履约保证金.? ⑨承包人在完工后三个月内完成竣工验收及移交, 未能完成的每逾期一天扣罚竣工验 收履约保证金的??;? 工程竣工验收完成后三个月内上报工程决算,未能上报的每逾期一天扣罚????元(工 程决算上报及时率履约保证金为扣罚上限,在结算款中扣除,发包人原因导致决算上 报延缓的除外).? ⑩在签订本施工合同时,发包人、承包人将签订《安全文明施工责任书》及《建设工 程扬尘污染整治、保证质量和进度责任书》? 承包人必须加强工程运输车安全管理,具体措施暂按《关于加强工程运输车辆安全管 理的相关规定》,否则每次违约扣罚安全文明履约保证金的???.? ⑾从工程开工起到工程移交止,安排专人配合发包人处理工程范围内所有投诉、在工 程开工至移交前数字城管及时解决率达到???以上,解决率????.承包单位须在相关 数字城管投诉要求期间内完成相关整改内容,费用由承包人自行承担,未在规定时间 内整改的,每次扣罚????元整.? ???????因承包人违约解除合同? 关于承包人违约解除合同的特别约定: 按通用条款约定?.? 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承 包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:??由承包人承担? ? ? ??? ????不可抗力?? ?????不可抗力的确认? 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:????按通 用条款约定? ?????因不可抗力解除合同? 合同解除后, 发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 ????天内完成款项的支 付.? ????保险? ?????工程保险? 关于工程保险的特别约定:由承包人按规定办理农民工工伤保险,保险费用按照 杭政办函(号规定的公式计算.? ?????其他保险? 关于其他保险的约定: 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: ?????通知义务? 关于变更保险合同时的通知义务的约定: 报承包人向监理及发包人???.? ????争议解决? ?????争议评审? 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: ???????争议评审小组的确定? 争议评审小组成员的确定: 选定争议评审员的期限: 争议评审小组成员的报酬承担方式: 其他事项的约定: ???????争议评审小组的决定? 合同当事人关于本项的约定: ???? 仲裁或诉讼? ? ? ??? 因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第??????种方式解决:? (1)向???杭州市????仲裁委员会申请仲裁;? (2)向?人民法院起诉.? ????其他补充事项的约定? (1)承包人违约,造成合同终止,将扣除全部履约保证金,并赔偿由此给发包人造 成的直接经济损失.? (2)承包人必须按期如实支付民工的劳动工资,发包人有权监督承包人对于民工工 资的发放,并按相关规定处理.? (3)本工程为政府性投资项目,甲方根据国家造价管理的有关规定以及财政部门审 定的工程决算,与乙方办理最终的价款结算手续.? (4)承包人应无条件服从发包人的管理,若因承包人不服从建设单位管理造成工期、 质量等不良影响的,根据发包人书面指令,每次扣罚 ????? 元,情节严重的发包人将 终止合同,扣罚全部履约保证金,并追究由此造成的经济损失.? (5)承包人应严格执行 ???? 年??? 号市长令,严禁未经审批占用、挖掘河道现象发 生,若由于上述原因造成发包人在市级部门城市管理目标考核中扣分的,每发生一次 罚款 元.? (6)施工结束后及时恢复,做到工完场清,规范放置渣土并及时外运,工地无严重 影响环境的问题发生, 若由于上述原因造成发包人在市级部门城市管理目标考核中扣 分的,每发生一次罚款 元.? (7)承包人应在施工中确保渣土运输符合《杭州市建设工程渣土管理办法》有关规 定,严禁凌空抛洒,工地高处垃圾应用容器垂直清运,临时便道及施工场地出入口应 用沥青或水泥砼硬化,施工车辆干净出场,控制好施工场地的扬尘污染,发包人会定 期组织人员检查,若在检查中发现未按规定施工,造成扬尘较大进行通报批评的,每 发生一次罚款 元.? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? 附件? 协议书附件:? 附件 1:承包人承揽工程项目一览表? 专用合同条款附件:? 附件 2:发包人供应材料设备一览表? 附件 3:工程质量保修书? 附件 4:主要建设工程文件目录? 附件 5:承包人用于本工程施工的机械设备表? 附件 6:承包人主要施工管理人员表? 附件 7:分包人主要施工管理人员表? 附件 8:履约担保格式? 附件 9:预付款担保格式? 附件 ??:支付担保格式? 附件 ??:暂估价一览表 ??? 附件 1:承包人承揽工程项目一览表? 单位工程名称? 建设规模? 建筑面积 (平方米?? 结构形式 层数 生产能力 设备安装内容? 合同价格 (元)? 开工日期? 竣工日期? ? ? ??? 附件 2:? 发包人供应材料设备一览表? 序号? ??材料、? 设备品种? 规格型号 单位 数量? 单价(元)? 质量等级? 供应时间? 送达地点 备注? ? ? ? ? ??? 附件 3:????? 工程质量保修书? 发包人(全称) ?? 承包人(全称) ?? ? ? ? 发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条 例》 ,经协商一致就?工程全称)签订工程质量保修书.? ? ? 一、工程质量保修范围和内容? ? ? 承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保 修责任.? ? ? 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水 要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水 管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目.具体保修的内容,双 方约定如下:? ? ? 二、质量保修期? 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:? 1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;? 2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗?????为???????? 年;? 3.装修工程为?年;? ? ? ??? 4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为?年;? 5.供热与供冷系统为?个采暖期、供冷期;? 6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为?年;? 7.其他项目保修期限约定如下:? ? ? 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算.? 三、缺陷责任期? 工程缺陷责任期为?个月, 缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起 计算.单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收 合格之日期起算.? 缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金.? ????四、质量保修责任? 1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起 7 天 内派人保修.承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理.? 2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事 故现场抢修.? 3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》 的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施, 并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保 修.? 4.质量保修完成后,由发包人组织验收.? ? ? ??? ? ? 五、保修费用? ? ? 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担.? 六、双方约定的其他工程质量保修事项: 工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工 合同附件,其有效期限至保修期满.? ? 发包人(公章)承包人(公章) 地??址:地??址: 法定代表人(签字)法定代表人(签字) 委托代理人(签字)委托代理人(签字) 电??话:电??话: 传??真:传??真: 开户银行:开户银行: 账??号:账??号: 邮政编码:邮政编码: ? ? ??? 附件 4:? 主要建设工程文件目录? 文件名称 套数 费用(元) ? 质量 移交时间? 责任人? ? ? ? ??? 附件 5:? 承包人用于本工程施工的机械设备表? 序号? 机械或设 备名称? 规格型号? 数量 产地? 制造年份? 额定功率????? 生产能力? 备注? ? ? ? ??? 附件 6:? 承包人主要施工管理人员表? 名? ? ? ? 称 姓名? 职务 职称 主要资历、 经验及承担过的项目? 一、总部人员? 项目主管? 其他人员? 二、现场人员? 项目经理? 技术负责人? 造价管理? 质量员? 施工员? 资料员? 材料员? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 专职安全生产 管理人员? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他人员? ? ? ? ? ? ? ??? 附件 7:? 分包人主要施工管理人员表? 名? ? ? ? 称 姓名? 职务 职称 主要资历、 经验及承担过的项目? 一、总部人员? 项目主管? 其他人员? 二、现场人员? 项目经理? 技术负责人? 造价管理? 质量员? 施工员? 资料员? 材料员? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 专职安全生产 管理人员? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他人员? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 附件 8:? 履约担保? 发包人名称) :? ? 鉴于?发包人名称,以下简称"发包人")与? 承包人名称) (以下称"承包人") 于????年??? 月???日就?工程名称)施工及有关事项协商一致 共同签订《建设工程施工合同》 .我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行 与你方签订的合同,向你方提供连带责任担保.?? ???担保金额人民币(大写)元( .? ???担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签 发工程接收证书之日止.? ??? 在本担保有效期内, 因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失 时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在7天内 无条件支付.? ???你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不 变.? ??? 因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可 提请?仲裁委员会仲裁.? ??? 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生 效.? ? 担保人:盖单位章)? 法定代表人或其委托代理人:签字)? 地????址: 邮政编码: 电????话: 传????真: ? 年????????月????????日? ? ? ???? 附件 ??:? 预付款担保? 发包人名称) :? 根据?承包人名称) (以下称"承包人" )与? 发包人名称) (以下简称"发包人" )? 于?????年????月????日签订的? (工程名称) 《建设工程施 工合同》 , 承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保, 即有权得到你方支 付相等金额的预付款.我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连 带责任担保.? ???担保金额人民币(大写)元( .? ??? 担保有效期自预付款支付给承包人起生效, 至你方签发的进度款支付证 书说明已完全扣清止.? ???在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款 时,我方在收到你方的书面通知后,在7天内无条件支付.但本保函的担保金 额,在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进 度款支付证书中扣除的金额.? ???你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规定的义务不 变.? ??? 因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可 提请?仲裁委员会仲裁.? ??? 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生 效.? ? 担保人:盖单位章)? 法定代表人或其委托代理人:签字)? 地???? 址: 邮政编码: 电???? 话: 传???? 真: ? 年??????月??????日? ? ? ???? 附件 ?????? 支付担保? 承包人) :? ? 鉴于你方作为承包人已经与?发包人名称) (以下称"发包 人" ) 于???年???月????日签订了? (工程名称) 《建设工程施工合 同》 (以下称"主合同" ) ,应发包人的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的 工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保:? 一、保证的范围及保证金额? ???我方的保证范围是主合同约定的工程款.? ???本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金 以外的合同价款.? ???我方保证的金额是主合同约定的工程款的??????%,数额最高不超过人 民币元(大写: .? 二、保证的方式及保证期间? ???我方保证的方式为:连带责任保证.? ??? 我方保证的期间为: 自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完 毕之日后????日内.? ??? 你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期 间按照变更后的支付日期做相应调整.? 三、承担保证责任的形式? 我方承担保证责任的形式是代为支付.发包人未按主合同约定向你方支付 ? ? ???? 工程款的,由我方在保证金额内代为支付.? 四、代偿的安排? ??? 你方要求我方承担保证责任的, 应向我方发出书面索赔通知及发包人未 支付主合同约定工程款的证明材料.索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款 项应到达的账号.? ??? 在出现你方与发包人因工程质量发生争议, 发包人拒绝向你方支付工程 款的情形时,你方要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合相应条件要 求的工程质量检测机构出具的质量说明材料.? ???我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付. ? 五、保证责任的解除? ??? 在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保 证期间届满次日起,我方保证责任解除.? ??? 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的, 自本保函承诺的 保证期间届满次日起,我方保证责任解除.? ???我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额 时,自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除. ? ??? 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的, 我方在 本保函项下的保证责任亦解除.? ???我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起??个工作日 内,将本保函原件返还我方.? 六、免责条款? ???因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任.? ? ? ???? ??? 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定, 免除发包人部分或全 部义务的,我方亦免除其相应的保证责任.? ??? 你方与发包人协议变更主合同的, 如加重发包人责任致使我方保证责任 加重的, 需征得我方书面同意, 否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任, 但主合同第 ?? 条〔变更〕约定的变更不受本款限制.? ???因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任.? 七、争议解决? 因本保函或本保函相关事项发生的纠纷, 可由双方协商解决, 协商不成的, 按下列第????? 种方式解决:? (1)向?仲裁委员会申请仲裁;? (2)向?人民法院起诉.? 八、保函的生效? 本保函自我方法定代表人 (或其授权代理人) 签字并加盖公章之日起生效. ? 担保人:盖章)? 法定代表人或委托代理人:签字)? 地????址: 邮政编码: 传????真: ? 年??????月??????日? ? ? ???? 附件 ??:? ????:材料暂估价表? 序号 名称 单位 数量? 单价 (元) ? 合价(元) ?备注? ? ? ? ???? ????:工程设备暂估价表? 序号 名称 单位 数量? 单价 (元) ? 合价(元) ?备注? ? ? ? ???? ????:专业工程暂估价表? 序号 名称 单位 数量? 单价 (元) ? 合价(元) ?备注? ? ? ? ???? 五、工程规范? ? 工程技术规范? ? 1、依据设计施工图纸和技术文件要求,本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行 中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求,如设计施工图纸、技术文件、 标准及规范要求有出入则以较严格者为准.? 2、根据工程设计要求,该项工程下列项目材料、施工除必须达到以上标准外,满足下 列标准要求:? (列出特殊项目的施工工艺标准和要求).? ? ? ???? 六、工程量清单编制? 一、工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询机构、 招标代理机构编制.? 工程量清单应加盖编制单位的公章,注册造价工程师和造价员的执业专用章,否则无效.? 二、工程量清单应依据《建设工程工程量清单计价规范》 、省、市建设行政主管部门的计价规定、达 到规定设计深度的施工图纸、与工程项目有关的规范和标准、招标文件及其补充通知、答疑纪要、施工 现场实际情况、工程特点、常规施工方案及其他相关资料编制.? 三、工程量清单及计价采用的表格格式如下(具体见附件) :? 1、 工程量清单及计价表:?? (1) 工程量清单封面? (2) 工程量清单编制说明? (3) 投标总价封面? (4) 工程量清单报价说明? (5)表???????工程项目报价汇总表? (6)表???????单位工程报价汇总表? (7)表???????分部分项工程量清单及计价表?? (8)表???????组织措施项目(整体)清单及计价表? (9)表???????组织措施项目(专业工程)清单及计价表? (??)表???????技术措施项目清单及计价表? (??)表 安全文明施工措施项目清单及计价表? (??)表?????其他项目清单及计价表? (??)表???????计日工表? (??)表???????总承包服务费项目及计价表? (??)表?????主要工日价格表? (??)表?????主要材料价格表? (??)表?????主要机械台班价格表? 2、工程量清单报价分析表:?? (1) 表?????分部分项工程量清单综合单价分析表? (2) 表?????措施项目清单分析表? (3) 表?????综合单价工料机分析表(本次招标不需要提供纸质文件,????? 电子版即可)? (4) 表?????措施项目工料机分析表(本次招标不需要提供纸质文件,????? 电子版即可)? 3、招标人根据拟建工程的构成、发包方式及报价要求,请投标人具体填报上述表格.? ? 四、 招标人应根据建设工程的构成、发包方式及报价要求,在招标文件中明确投标人要提供的纸质 文件报表的种类和格式等具体要求.投标人必须提供投标总价封面、工程量清单报价说明、各类费用汇总表 和计价表、主要工日、材料和机械价格表.? 五、采用电子化评标系统招标投标时,招标人在工程量清单招标时应提供不可追刻的电子光盘,光盘内 含与纸质招标文件内容相一致的统一格式电子表格.电子表格包括分部分项工程量清单及计价表和其他要求 投标人提供的报表格式?? 六、总说明的编制应包括下列内容:? 1、工程概况:建设地址、建设规模、工程特征、招标项目中单位工程的组成,施工现场情况、交通 运输、自然地理条件等.? ? ? ???? 2、工程招标和分包范围.招标人应明确纳入总承包人管理的项目内容? 及需要总承包人承担的职责.? 3、工程量清单编制依据.? 4、工程质量、工期、材料、施工等要求.? 5、安全施工、文明施工、环境保护和临时设施的要求,招标项目各类专业工程对应的安全防护、文 明施工措施费用的取费计算基数和最低费率标准.? 6、规费、税金、农民工工伤保险费的取费要求.? 7、招标项目各类专业工程的建设工程质量检验试验费取费计算基数和最低费率标准.? 8、招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量,要求总承包人提供的服务内容.? 9、暂列金额的数量.? ??、其他需要说明的问题.? 七、 分部分项工程量清单是表明拟建工程全部分项实体工程名称和相应数量的清单, 包括项目编码、 项目名称、项目特征、计量单位和工程数量.? 八、分部分项工程量清单必须按《计价规范》附录中统一的项目编码、项目名称、项目特征、计量 单位和工程量计算规则进行编制.? 1、分部分项工程量清单的项目编码采用十二位阿拉伯数字表示,同一招标项目的项目? 编码不得重码.? 工程量清单出现《计价规范》附录中未包括的项目,编制人应按《计价规范》的规定? 作补充,并在所属的分部列项.补充项目的编码由附录的顺序码与 B 和三位阿拉伯数字组成,并应从 ???? 起顺序编制,同一招标工程的项目不得重码.工程量清单中需附有补充项目的名称、项目特征、计 量单位、工程量计算规则和工程内容.清单编制人补充的项目应报市建设工程造价和投资管理办公室备 案.? 2、清单编制人确定分部分项工程量清单项目名称和描述项目特征时应具体、准确,把影响工程造价 的因素描述清楚.? 3、工程数量的有效位数应遵守《计价规范》的规定.工程量的有效位数遵循下列规定:? (1)??以$为计量单位的,应保留三位小数,第四位小数四舍五入;? (2)??以? ? "、? ? "、?、??为计量单位的,应保留两位小数,第三位小数四舍五入;? (3)??以"个"、"项"等为计量单位的,应取整数.? 4、分部分项工程量清单的计量单位应按附录中规定的计量单位确定.? 附录中有两个或两个以上计量单位的,应结合拟建工程项目的实际选择最为合适的其中一个计量单位 确定.? 九、 分部分项工程量清单一般应根据不同单位工程分专业编制.当费用计算程序或规费费率不同时,分 部分项工程量清单必须根据不同专业工程分别编制;当费用计算程序和规费费率都相同时,单位工程内的不 同专业工程可以纳入同一份分部分项工程量清单.一般装饰工程跟建筑工程一起发包时,可以纳入建筑工程 分部分项工程量清单.? 十、措施项目清单是表明为完成工程项目施工,发生于该工程施工准备和施工过程中非工程实体项 目的清单.? 措施项目根据组成内容应分为施工技术措施项目和施工组织措施项目,各项措施费用所包括的内容 按省建设行政主管部门颁发的取费定额和有关取费计价文件确定.? 十一、 措施项目清单应根据拟建工程的具体情况,并结合常规的施工组织设计,参照《计价规范》 中????? 措施项目一览表和《计价规范》附录浙江省补充内容的规定列项.? 十二、 措施项目清单编制应体现工程特点和招标要求,需补充的措施项目,清单编制人可参照省建 设行政主管部门颁发的计价依据补充或自行补充.清单编制人自行补充的项目,应填写在相应措施清单 项目后.? ? ? ???? 十三、 措施项目清单分为整体措施项目清单和专业工程措施项目清单. 整体措施项目指根据招标项目整 体应考虑的措施项目,整体措施项目清单应分为组织措施项目清单和技术措施项目清单分别编制.专业工程 措施项目指根据分部分项工程量清单应按专业工程特点考虑的措施项目,专业工程措施项目清单也分为组织 措施项目清单和技术措施项目清单分别编制.? 十四、安全施工、文明施工、环境保护和临时设施是必须保证的措施项目,招标文件应对此提出要 求并提供详细的措施项目清单,供投标人报价.具体编制可参照安全防护文明施工措施项目一览表(见 附件)并结合招标工程的特点列项.? 十五、??建设工程质量检验试验费、建筑工程超高施工增加费作为措施项目,分别列入组织措施和技术 措施项目清单.? "施工现场在线监测系统" 、民工宿舍"空调设施?等市委市政府以及市建设行政主管部门提出特殊要 求的费用项目,招标人必须按照市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件要求明确设置要求,有费用标 准的应明确具体费用标准.? 十六、措施项目中可以计算工程量的项目,清单宜采用分部分项工程量清单的方式编制,列出项目 编码、项目名称、项目特征、计量单位,提供工程量计算规则,以满足投标人报价的需要;不能计算工 程量的项目清单,以"项"为计量单位列项.? 十七、 其他项目清单是根据拟建工程的具体情况,不在分部分项工程量清单和措施项目清单内的项 目.? 其他项目清单参照下列内容列项:暂列金额、总承包服务费、计日工等.未列项目招标人根据拟建 工程的实际情况可做补充.? 1、暂列金额指招标人在合同签订时尚未确定的或者为不可预见的所需材料、设备和服务的采购、施 工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素发生时的工程价款调整以及发生索赔、现场签证确认等因 素而预留的暂定金额.项目所需的暂列金额由招标人在招标文件和清单编制总说明中明确,暂列金额一 般不得超过招标项目预算造价的 ??.? 2、总承包服务费指投标人(施工总承包人)对招标人(发包人)依法进行的专业工程分包和材料、 设备采购所提供的协调和配合服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用.专业工程 分包单位要求利用施工总承包人的脚手架、垂直运输机械等设施时,其费用由施工总承包人和分包单位 双方自行协商约定,不包括在总承包服务费中.? 招标人应在招标文件中明确拟分包专业工程的名称、估算造价以及总承包服务的内容,以供投标人 报价时考虑.? 3、计日工指投标人为完成招标人提出的施工图纸以外的、数量暂估的零星项目或工作计价所需的费 用.? 计日工表 (表?????) 是其他项目清单中的计日工的附表, 由招标人根据拟建工程的具体情况列出人、 材、机的名称、规格、计量单位和相应数量.? 十八、 规费、税金指政府部门规定必须缴纳的费用.项目内容按照省建设行政主管部门颁发的取费 定额和省市颁发的有关政策性文件确定.? 当省、市级政府或省、市级有关权力部门对规费项目进行调整(增或减)时,招标人应根据招标工 程所在地的实际情况对工程量清单中的规费项目作出补充和调整.? 十九、 主要工日、材料、机械台班价格表由招标人根据工程需要提出报价要求,投标人报价时可以 补充.? 主要人工、材料、机械台班价格表中开列的项目应属清单范围内的项目.? 二十、 主要工日价格表(表???)编制时,由招标人列项供投标人报价.? 工种栏目可参照省建设行政主管部门颁发的计价依据按一类、二类、三类人工类别列项,或按具体 工种列项.? 二十一、主要材料价格表(表???)编制时,由招标人开列材料编码、材料名称和计量单位供投标人 ? ? ???? 报价.材料包括原材料、燃料、构配件和按规定应计入建安工程造价的设备.招标人应根据招标项目实际 需要在主要材料价格表列出不少于 ?? 种主要材料(包括必须按要求列出招标人指定、提供和暂定材料) ,以 便于投标人报价和专家评审,并明确投标人应按招标工程项目提供主要工日、材料、机械台班价格表.? 招标人指定的材料,由招标人明确规格、型号;招标人提供的材料,由招标人明确规格、型号和单 价,并在"备注"栏中标明"甲供" .? 其余材料由投标人根据施工图的要求自行明确规格、型号和报价,并在"备注"栏中标明品牌.?? 二十二、主要机械台班价格表(表???)编制时,由招标人开列机械设备种类供投标人报价.? 二十三 、为防止投标人围标抬价,国有资金投资的工程建设项目招标人应设置投标最高限价.投标 最高限价应低于招标控制价一定比例,下浮比例不得低于 ??.投标人的投标报价高于投标最高限价的, 其投标应予以拒绝或由评标委员会评定为废标.? 二十四、工程量清单发出后的修正,招标人应以招标补充文件或招标答疑纪要的形式,将修正的内 容通知所有投标人.? 招标补充文件、答疑纪要具有对工程量清单修正的效力.? 二十五、本工程招标有关工程量清单编制、计价、调整等不明之处,按照"关于规范杭州市建设工程 工程量清单计价表式的通知" 、 杭建市〔号《关于贯彻执行浙江省建设工程计价依据(????) 版的通知》 ,相关内容有不一致的,以后发文件为准.? 二十六、按照《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》 (杭政办函【号文件)的要求使用预拌砂浆,要求投标人将使用预拌砂浆的费用计入投标报价 范围.? ? ? 附:1、工程量清单编制封面(格式)? 2、工量清单编制总说明(格式)? 3、工程量清单格式详见投标文件商务部分格式中的有关栏目.? ? ? ???? 附件:? 工程? 工程量清单? ? 招? 标? ? ? ? 人: 单位盖章)? 法定代表? 人 ? ? ? (签字或盖章)? 中??介??机? ? 构 ??(盖单位公章及成果章)? ? ? ???? 法定代表? 人 ? ? ? (签字或盖章)? 注册造价工程师 ? ? ? (签字及盖执业专用章)? 造????价? ? 员 签字及盖资格章)? 编??制??时??间: ? ? ???? 工程量清单编制说明? 工程名称:第??页共??页? ? ? ? ? ???? 七、图纸及其他资料? 一、图纸清单? 设计人:第???页共???页? 序号? 图号 图纸名称 日期 备注? ? 二、标准图集清单? ? 以下标准图集,限于招标文件中指明的章节和内容,构成图纸的一部分.? 第????页共???页? 序号? 图集编号 图集名称 日期 编写人? ? ? ???? ? 八、投标文件格式? ? 目????录? ? 一、投标文件投标函格式? 二、投标文件商务部分格式? 三、投标文件技术部分格式? ? ? ???? ? 建设工程施工投标文件? (资格后审项目)? ? 招标编号? ? ? ? 工程名称? ? ? 投标人?盖公章?? ? 法定代表人或其委托代理人?签字或盖章?? ? ? 中介机构(如委托代理?盖公章?? 法定代表人或其委托代理人?签字或盖章?? ? 日期???????年?????月??????日? ? ? ???? ?? 施工投标文件? (封面)? ? ? ? 工程名称: ? 投标文件内容:投标文件投标函格式? ? 投标人:盖公章) ? 法定代表人或委托代理人:签字或盖章) ? ? ? ? ? 日期:年??????月???????日? ? ? ? ? ???? ? 目录? 1、 法定代表人资格证明书? 2、 投标文件签署授权委托书、(参加开标会议委托书参考格式?? 3、 投标函? 4、 投标函附录? 5、 投标承诺书? 6、 投标保证金? 7、 招标文件要求投标人提交的其它投标资料(本项无表格,需要时由招标 人用文字提出)? ? ? ???? ? 法定代表人资格证明书? ? ? 单位名称:? 地址:? 姓名:性别:??????年龄:??????职务: 系?的法定代表人.为施工、竣工和保修的工程,签署上述工程 的投标文件,进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务.? ? ? 特此证明.? 投标人:盖公章) 日期:年???????月?日? ? ? ???? ? ? 投标文件签署授权委托书? ? ? 本授权委托书声明:我?姓名)系?投标人名称)??的 代表人,现授权委托?????(单位名称)????的?姓名)为我公司签署本工程已 递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人. 代理人全权代表我所签署的本工程已递交 的投标文件内容我均承认.? ? 代理人无转委托权,特此委托:? 代理人姓名:年龄: 身份证号码:职务: 投标人:盖公章)????? 法定代表人:签字或盖章)??? ? 授权委托日期:年????????月?日? ? ? ???? 开标委托书? ? ? 兹委托?????(姓名)?????(职务?性别???????年龄?为我 单位参加?????(招标人及工程名称)开标会议的代理人,在代理范围内产 生的民事法律责任由我单位承担.? 代理期限:自??????年??????月??????日至??????年??????月??????日? (本委托书应与受托人身份证一并在开标会上出示) .? ? ? ? ? ? 委托人: (投标单位公章)法定代表人: (章)? ? 年????月????日? ? (注:此委托书格式供投标人参考) ? ? ???? 投标函? 致: (招标人名称)????? 1、 根据已收到贵方的招标编号为????????的?工程 的招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,我单位经考察 现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清 单及其他有关文件后,我方愿以人民币(大写)元( 元)的投标报价并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求 承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任.? 2、 我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件(如果有的话) ,及有 关附件,我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力.? 3、 我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分.? 4、 一旦我方中标,我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始施工, 并在合同协议书中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程, 即在?年?????? 月??????日开工,??????年??????月??????日竣工,共计??????日历天内竣工 并移交全部工程.? 5、 如果我方中标,我方将按照规定提交上述总价??????%或?????万元 的银行保函或上述总价??????%或?????万元的由具有独立法人资格的经济实体 企业出具的履约担保书作为履约但保,共同地和分别地承担责任.在我方中标 价低于风险控制价的情况下,我方将按照规定以保函形式提交中标价与风险控 制价之差额.? 6、 我方同意所递交的投标文件在"投标须知"第?? 条规定的投标有效 期内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束.如果在投标 有效期内撤回投标,投标保证金将全部被没收.? 7、 除非另外达成协议并生效,贵方的中标通知书和本投标文件将成为 约束我们双方的合同文件组成部分.? 8、 我方的金额为人民币(大写)元(元)的投 标担保与本投标函同时递交.? 投标人: (盖章)单位地址:? 法定代表人或其委托代理人: (签章或盖章)? 邮政编码:电话:传真:? 开户银行名称:开户银行帐户:? 开户银行地址:开户银行电话:? 日期:??? 年??? 月?? 日? ? ? ???? ? 投标函附录? ? 序号? 项目内容 合同条款号 约定内容 备注? ?? 履约保证金? 银行保函金额? 履约担保书金额? ? 按照招标文件要求? ? ?? 施工准备时间? ? 按照招标文件要求? ? ?? 误期违约金额? ? 按照招标文件要求? ? ?? 误期赔偿费限额? ? 按照招标文件要求? ? ?? 提前工期奖? ? 按照招标文件要求? ? ?? 施工总工期? ? 按照招标文件要求? ? ?? 质量标准:? ? 按照招标文件要求? ? ?? 工程质量违约金最高金额? ? 按照招标文件要求? ? ?? 预付款金额:? ? 按照招标文件要求? ? ??? 预付款保函金额? ? 按照招标文件要求? ? ??? 进度款付款金额? ? 按照招标文件要求? ? ??? 竣工结算款付款时间:? ? 按照招标文件要求? ? ??? 保修期:? ? 按照招标文件要求? ? ? ? ? ? ? ???? 投标承诺书? ? (招标人名称) 本公司已详细阅读???(工程名称及招标编号)之招标文件,现自愿 就参加该工程投标有关事项向招标单位郑重承诺如下:? ??遵守中华人民共和国、浙江省、杭州市有关招标投标的法律法规规定,自觉维护建筑 市场正常秩序.? ??投标文件无虚假不实的内容.若评标过程中查有虚假,同意作无效投标文件处理并被 没收投标保证金,若中标之后查有虚假,同意被废除授标并被没收投标保证金.? ??? 保证本公司投标建造师(姓名及身份证号码)无在建施工 工程项目(有在建工程已经业主同意调离并在当地行业主管部门备案,并已在投标文件中附 相应资料) .工程实施过程中,保证按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备.? ??投标文件不存在哄抬价格或低于成本的恶意报价行为.? 本公司若违反以上承诺,将无条件接受有关监督管理部门的调查,并愿意承担取消中标 资格、没收投标保证金及限制在杭州市投标等一切法律责任.? ? 法定代表人(签名或盖章) 项目负责人(签名或盖章) :? 投标单位(盖章) :? 年????月????日? ? ? ???? 投标保证金银行保函? 保函编号:? 鉴于????(投标人名称)?????(以下简称"投标人?)于?????年?????月????日参 加?招标人名称)????(以下简称"招标人?)招标编号为???(招标文件编号) 的??????(工程项目名称)工程的投标.? 本????(银行名称) (以下简称"本银行?)受该投标人委托,在此无条件地,不可 撤消地承担向招标人支付总金额为人民币元(???$元)的责任.? 本责任的条件是:? 1、如果投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标;? 2、投标人拒绝按本须知第 ?? 条规定修正标价;? 3、投标人无故放弃中标资格的;? 4、如果投标人在投标有效期内收到招标人的中标通知书后? (1)不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书;? (2)不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金.? 只要招标人指明产生上述任何一种情况的条件,则本银行在接到招标人的第一次书面 要求后,即向招标人支付上述款额之内的任何金额,无需招标人提出充分证据证明其要求, 只需要招标人在其要求中写明他所索的款额.? 本保函在投标有效期后或招标人在这段时间内延长的投标有效期后 ?? 天(含?? 天) 内保持有效,延长投标有效期无须通知本银行,但任何索款要求应在投标有效期内送到本银 行.? ? 银行名称:??(盖章)? 法定代表人或授权委托代理人: (签字或盖章)? 银行地址:? 邮政编码:电话:???? 日期:???????年?????月?????日? 注:如果用银行汇票、支票或现金提供投标保证金时则不提交本保函.? (如:在投标文件送达前已提交投标保证金的请附已提交凭证)? ? ? ???? 施工投标文件? (封面)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 工程名称: 投标文件内容:投标文件商务部分格式?????? 法定代表人或委托代理人:???(签字或盖章) 投标人:盖公章) ?? 日期:??????年??????月???????日? ? ? ???? 工程量清单报价? 一、? 投标报价应根据下列依据进行编制:《计价规范》;省、市建设行政主管部门颁发的现行 计价规定;本企业定额或参照省、市建设行政主管部门颁发的计价依据;招标文件、工程量清单及其补 充通知、答疑纪要;达到规定设计深度的施工图纸;施工现场实际情况、工程特点和自行拟定的施工组 织设计或施工方案;市场价格或工程造价管理部门发布的价格信息;其他相关资料.? 工程量清单报价应包括按招标文件规定,完成工程量清单项目的全部费用,包括分部分项工程费、 措施项目费、其他项目费和规费、税金.? 投标人应当根据本企业的具体经营状况,技术装备水平、管理水平,视工程的实? 际情况、风险程度,自主报价.投标人不得以低于其企业成本的投标报价竞标.? 投标报价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制.编制的投标报价应加盖编制 单位公章、注册造价工程师执业专用章或相应专业的全国建设工程造价员专用章,注册造价工程师或全 国建设工程造价员本人应在投标报价书上签字.? 投标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制投标报价书的,投标文件中应附情况说明、委托编 制投标报价的咨询合同书及工程造价咨询人的咨询资质等级证书等.? 二、工程量清单采用综合单价计价.综合单价指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人 工费、材料费、机械使用费、管理费和利润,并考虑风险因素.? 人工费、 材料费、 机械使用费、 管理费和利润包含的内容按省建设行政主管部门颁发的费用定额确定. ? 管理费、利润的计算由投标人自主确定或参照省建设行政主管部门颁发的取费定额和计算方法计算.? 风险费的计算根据承担的风险范围由投标人自主确定.? 三、分部分项工程量清单的综合单价,投标人应根据综合单价的组成、工程量清单项目特征描述和工 程内容确定.? 综合单价应包括招标人自行采购材料的价款.招标文件提供暂定价的材料,投标人按暂定的单价计 入综合单价.暂定价材料如遇本省计价依据中无相类似的材料时,投标人应该在投标文件报价说明中明 确该暂定价材料的损耗率.? 四、措施项目清单是表明为完成工程项目施工,发生与该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的 清单.? 措施项目分为施工技术措施项目和施工组织措施项目,各项措施费用包括的内容按省建设行政主管 部门颁发的费用定额确定.? 五、措施项目费用投标人根据自行确定的施工组织设计或施工方案填报数量和价格,投标人可结合 实际情况补充措施项目.不发生的措施项目金额以?计价.? 措施项目报价可参照综合单价的组成自主确定或参照省建设行政主管部门发布的消耗量定额、取费 定额和计算方法计算.? 六、措施项目中凡属周转使用的设备、材料,均应按单次使用摊销量报价.? 七、投标人应针对拟建工程编制保证安全生产、文明施工、环境保护和临时设施的技术措施方案, 并按招标文件的措施清单提供数量和报价.? 投标人可补充措施项目.? 投标人措施项目各分项之间不得重复报价.? 八、安全防护、文明施工措施费用(即安全施工、文明施工、环境保护和临时设施四项费用)必须 充分保证.实行工程量清单招投标的项目,投标人应结合招标工程的实际,依据招标人提供的安全施工、 文明施工、环境保护和临时设施四项措施项目清单及计价表,按项目整体考虑分别报价.? ? ? ???? 安全防护、文明施工措施费用报价不得低于省建设行政主管部门颁发的取费定额和相关取费计价文 件规定的弹性费率中值的 ???(即费率下限的计算值) .省、市建设主管部门颁发的有关文件对该措施费 用内容和费率下限标准有调整的,按其规定执行.? 安全防护、文明施工措施费和建设工程质量检验试验费均不得挪作他用.工程实施过程中应根据投 标文件的承诺和合同规定,经监理单位审查认可后由建设单位足额支付.? 九、建设工程质量检验试验费由投标人结合招标工程的实际,按项目整体组织措施考虑报价,并且 不得低于省、市建设主管部门颁发的有关计价文件规定的弹性费率下限的计算值.? 招标人提供的安全施工、文明施工、环境保护和临时设施四项措施项目清单及计价表中, "施工现场 在线监测系统" 、民工宿舍"空调设施?等安装费用项目,投标人必须按照市政府、市建设行政主管部 门颁发的有关文件的设置要求或标准规定进行报价.投标人未按有关文件规定要求报价的,评标委员会 可以评定为废标.? 十、??其他项目清单费用的暂列金额,投标人按招标文件确定的项目名称和金额填报;总承包服务 费,投标人按招标文件确定的项目内容和要求自主报价;计日工费,投标人按招标文件列出的项目内容 和数量自主确定综合单价并计算报价.招标人对计日工费内容和数量未作要求的,投标人不需要作出报 价.? 十一、其他项目清单中的暂列金额和计日工,均为招标人估算、预测数量.投标时计入投标人的报 价中,竣工结算时应按承包人实际完成的工程内容结算.? 十二、 规费、税金按省建设行政主管部门颁发的取费定额的内容和计费标准计算报价(危险作业意 外伤害保险费另计) .省市政府及有关权力部门颁发的政策性文件对规费、税金的内容和计费标准有调整 的,按其规定执行.? 十三、 农民工工伤保险应按市政府文件和市建设行政主管部门发布的有关计价文件规定计算报价.? 十四、投标人不得擅自修改招标文件的分部分项工程量清单内容.? 投标人应根据自己的企业定额或参照省建设行政主管部门颁发的消耗量定额向招标人提供具体的报 价计算分析,其各项报价分析表与工程量清单计价表之间的金额(价格)应前后对应一致.? 十五、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价,投标人均应填报.措施项目费用 报价允许投标人根据实际情况报?,但须与施工组织设计或施工方案对应并提供充分的说明和依据.? 十六、按照《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》 (杭政办函【号文件)的要求使用预拌砂浆,投标人应将使用预拌砂浆的费用计入投标报价范 围.? 附:? 工程量清单及计价采用的表格格式如下(具体见附件) :? 1、 工程量清单及计价表:?? (1) 工程量清单封面? (2) 工程量清单编制说明? (3) 投标总价封面? (4) 工程量清单报价说明? (5)表???????工程项目报价汇总表? (6)表???????单位工程报价汇总表? (7)表???????分部分项工程量清单及计价表?? (8)表???????组织措施项目(整体)清单及计价表? (9)表???????组织措施项目(专业工程)清单及计价表? (??)表???????技术措施项目清单及计价表? (??)表 安全文明施工措施项目清单及计价表? ? ? ???? (??)表?????其他项目清单及计价表? (??)表???????计日工表? (??)表???????总承包服务费项目及计价表? (??)表?????主要工日价格表? (??)表?????主要材料价格表? (??)表?????主要机械台班价格表? 2、工程量清单报价分析表:?? (1) 表?????分部分项工程量清单综合单价分析表? (2) 表?????措施项目清单分析表? (3) 表?????综合单价工料机分析表? (4) 表?????措施项目工料机分析表? 3、根据招标人工程量清单编制要求填报具体的表格.? ? ? ???? ?? 投标总价? ? 建设单位: 工程名称: 投标总价(小写) 大写) ? ? 投???标???人:单位盖章) 法定代表? 人 ? ? ? (签字或盖章)? 注册造价工程师:签字及盖执业专用章)? 造???价???员:签字及盖资格章) ??编??制??时??间: ? ? ???? 工程量清单报价说明? ? 投标人:( 盖章)法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)??? ? ? ???? 表???????工程项目报价汇总表? 建设单位和工程名称:? 序号? 内???容? 报价(元)? 一 单位工程费合计? ? ?? (单位工程 1,如1号楼)? ? ?? (单位工程 2)? ? ? ? ? 二 未纳入单位工程费的其他费用[(一)+(二)+(三)+(四)?? ? (一)? 整体措施项目清单(???)? ? ?? 组织措施项目清单? ? ?? 技术措施项目清单? ? (二)? 整体其他项目清单? ? (三)? 整体措施项目规费? ?? 排污费、社保费、公积金? ? ?? 危险作业意外伤害保险费? ? ?? 民工工伤保险费??(一)??(二)费率?? ? (四)? 税金???(一)+(二)+(三)??费率?? ? 总报价??一???二??? ? 总报价(大写) 注:1、本表适用于(1)有2个及以上单位工程的群体项目的总报价汇总;(2)单位工程发包且有 2 个 及以上专业工程分部分项工程量清单的招标项目总报价汇总.本表应在表 ????? 基础上汇总.? 2、本表中的整体项目措施清单报价指根据招标人要求和项目特点应从招标项目整体上考虑的措施项目报 价.? 3、本表中的整体其他项目清单报价指根据招标人要求需按招标项目整体考虑的其他项目清单报价.? 4、本表中的规费指整体措施清单项目应计取的规费.? 5、本表中的税金指未纳入单位工程费的其他项目清单、整体措施项目清单以及相应规费等费用应计取的 税金.? 投标人:( 盖章)法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)? ? ? ???? 表??????单位工程报价汇总表? 建设单位和工程名称: 单位工程名称:? (清单号) (清单号)? 序号 内? 容? 报价合计? (元)? (专业工程 ??? ?专业工程 ??? 一 分部分项工程量清单? ? ? ? 二 措施项目清单( ?? 组织措施项目清单? ? ? ? ?? 技术措施项目清单? ? ? ? 三 其他项目清单? ? ? 四 规费? ? ?? 排污费、社保费、公积金? ? ? ? ?? 危险作业意外伤害保险费? ? ?? 民工工伤保险费? [(一???二???三?费率?? ? 五 税金[(一???二???三???四)*费率?? ? 六 总报价(一+二+三+四+五)? ? ? 总报价(大写??? 注:本表适用于(1)只有 1 个专业工程分部分项工程量清单的单位工程发包项目的报价汇总;? (2)其余招标项目的单位工程报价汇总.? ???? ? ? 投标人:( 盖章)???????法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)? ? ? ? ???? ??表?????分部分项工程量清单及计价表???号清单?? 单位工程及专业工程名称?第???页共???页? 其中? 序号 项目编码? 项目名称? 项目特征? 描述? 计量单位 工程量? 综合单价? (元?? 合??价? (元?? 人工费 机械费? 备注? (1)? (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 投标人提 供清单项 目综合单 价的计算 分析和工 料机分析? 合????计? ? 注:表中(1)(2)(3)(4)(5)(6)栏由招标人提供.(??)栏由招标人按需提出要求,如招标人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分 析和工料机分析,请在(??)备注中明确.? ? ? ? ???? 表???????组织措施项目(整体)清单及计价表? 工程名称?第??页??共??页? 序号 项? ? 目? ? 名? ? 称 单位 数量 金? ? 额(元?? 备注? (1)? 一? 二? 三? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? (2)? 安全文明施工措施项目? 检验试验费? 其他组织措施项目? 提前竣工增加费? 已完工程及设备保护费? 二次搬运费? 夜间施工增加费? 冬雨季施工增加费? 行车、行人干扰增加费? ? ? ? ? ? ? 提供分析清单 (表???????) ? ? 合计? ? ? 注:1、表中列项供参考,(1)(2)由招标人提供,投标人可按工程实际作补充.? 2、措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目,安全文明施工措施项目(环境保护、文明施工、 安全施工、临时设施)应按招标项目整体报价,其他组织措施项目请投标人根据工程实际自行决定按整 体项目还是按专业工程清单报价(专业工程组织措施项目清单见表 ?????).? ???专业工程组织措施项目清单表 ????? 已报价的组织措施费不得与整体组织措施项目清单表 ????? 的其他组织措施项目重复报价.? ? ? ???? 表???????组织措施项目(专业工程)清单及计价表? 工程名称? 单位工程及专业工程名称:第??页??共??页? 序号 项? ? 目? ? 名? ? 称 单位 数量 金? ? 额(元?? 备注? (1)? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (2)? 提前竣工增加费? 已完工程及设备保护费? 二次搬运费? 夜间施工增加费? 冬雨季施工增加费? 行车、行人干扰增加费? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 合计? ? ? 注:1、表中列项供参考,(1)(2)由招标人提供,投标人可按工程实际作补充.? 2、当招标项目为单位工程发包且只有 1 个分部分项工程量清单时,组织措施项目清单应按表 ????? 报价.? ? ? ? ???? 表???????技术措施项目清单及计价表? 工程名称? 单位工程及专业工程名称: 第???页共???页? 其中? 序号? 项目编码 项目名称? 项目特征? 描述? 计量单位 工程量? 综合单价? (元?? 合??价? (元?? 人工费 机械费? 备注? (1) ? (2) (3) (4) (5)6)? ? ? 大型机械设备 进出场及安拆? ? 施工降水? ? ? 施工排水? ? ? 地下、地下设 施或建筑物的临时保护措施? ? ? 模板? 合????计? 注:1、本表适用于以"项"为单位计价和以"分部分项工程量清单项目综合单价"方式计价的技术措施项目.? 2、措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目,如为整体措施项目,表头中只须填报工程名称.? 3、以"分部分项工程量清单项目综合单价"方式计价的技术措施项目,表中第(1)(2)(3)(4)(5)栏由招标人提供;以"项"为单位 计价的技术措施项目,表中第(4)栏项目特征不需提供和填写.投标人根据施工方案对具体项目可作补充.? 4、第(6)栏由招标人按需出要求,如招标人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析,请在备注中明确.? ?? ? ? ???? 表 安全文明施工措施项目清单及计价表? 工程名称?第??页共??页? 序号 措施项目名称 单位 数量 单价 (元) ? 合价(元)? 备注? (1)? (2)? (3) 一 安全施工措施项目? (一) 基本安全防护? ?? 安全网? (1) 安全平网? ? ? ? ? ? ? 平面面积? ???? 密目式立网? ? ? ? ? ? ? 垂直立面? ?? 防护栏杆?按栏杆长度? (1) 高处作业临边防护栏杆? (2) 深基坑(槽)临边护栏? (3) 其他防护栏杆? ?? 防护门? ? ? ?? 防护棚?按防护面积? (1) 通道防护棚? ? ? (2) 井架防护棚? ? ? (3) 升降机防护棚? ? ? ? ? ? ? 含人货两用升降机、 货用升降机? ?? 断头路阻挡墙? ? ? ?? 安全隔离网? ? ? ? ? ? ? 爆破工程? ?? 对讲机 套? (二) 高处作业? ?? 洞口水平隔离防护? ? ? ? ? ? ? 按洞口水平面积? ?? 高压线安全措施 元? ?? 起重设备防护措施 元? ?? 楼层呼唤器 套? ?? 其他高处作业安全防护? (三) 深基坑(槽) ? ? ???? ?? 上下专用通道? ? ? ? ? ? ? 含安全爬梯? ?? 基坑支护变形监测 元? ?? 其他深基坑安全防护? (四) 脚手架? ?? 水平隔离封闭设施? ?? 其他脚手架安全防护? (五) 井架? ?? 架体围护? ? ? ?? 货用升降机操作室? ? ? ?? 其他井架防护? (六) 消防器材、设施? ?? 灭火器 只? ?? 消防水泵 台? ?? 水枪、水带 套? ?? 消防箱 只? ?? 消防立管? ?? 危险品仓库搭建? ? ? ?? 防雷设施 元? ?? 其他? (七) 特殊工程安全措施? ?? 特殊作业防护用品 元? ?? 救生设施 元? ? ? ? 含救生衣、救生圈等? ?? 防毒面具 付? ?? 有毒气体检测仪器 套? ?? 其他特殊安全防护? (八) 安全标志? ?? 安全警示标牌、标识 元? ?? 警示灯 处? ?? 航标灯 处? ? ? ? 通航要求? ? ? ???? ?? 其他安全标志? (九) 安全专项检测? ?? 起重机械检测费 元? ? ? ? 塔吊、升降机等? ?? 钢管、扣件检测费 元? ?? 高处作业吊篮检测费 元? ?? 防坠器专项检测费 元? ?? 其他安全检测? (十)? 安全教育培训? 元? (十一)? 现场安全保卫? 元? (十二)? 施工现场在线监测系统? ?? 塔吊安全监控系统? 元? ?? 现场远程视频监控系统? 元? ?? 其他监测系统? (十三)? 其他安全施工措施? 二? 文明施工措施项目? ?? 围墙?按标准设置? ?? 大门、门楼? 块? ?? 标牌? 块? ?? 效果图? 块? ?? 彩钢板围档?按标准设置? ?? 地坪硬化? ? ? ?? 其他文明施工措施? 三? 环境保护措施项目? ?? 现场绿化? ? ? ?? 冲洗设施? 套? ?? 扬尘和噪声控制费用? 元? ?? 污水处理费用? 元? ? ? ? 特殊工程要求? ?? 车辆密封费用? 元? ?? 工地食堂油烟净化设备? 套? ? ? ???? ?? 其他环境保护措施? 四? 临时设施措施项目? (一)? 办公用房? ? ? (二)? 生活用房? ?? 宿舍? ? ? ?? 食堂? ? ? ?? 厕所? ? ? ?? 浴室? ? ? ?? 其他生活设施?休息场所、文化娱乐 设施等? (三)? 生产用房(仓库)? ? ? (四)? 临时用电设施? ?? 总配电箱? 只? ?? 分配电箱? 只? ?? 开关箱? 只? ?? 临时用电线路? ?? 用电保护装置? 处? ?? 发电机? 台? ?? 其他临时用电设施? 附近外电线路防护设 施等? (五)? 临时供水?按管道长度? (六)? 临时排水?按管道长度? (七)? 空调设施? 台? (八)? 其他临时设施? 合???计? ? ? 注:表中(1)(2)(3)栏由招标人根据具体工程特点提供,投标人可补充.安全文明施工措施项? 目及费用应按招标项目整体报价.? ? ? ???? ?????其他项目清单及计价表? 工程名称??? 单位工程名称:第??页共??页? 序号 项? ? 目名称金额(元?? 备注? ?? 暂列金额? ? ? ?? 计日工? ? 明细表详见 ?????? ?? 总承包服务费? ? 明细表详见 ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? 合计? ? ? ? ? ???? 表???????计日工表? 工程名称? 单位工程名称:第??页共??页? 编号? 项目名称单位? 数量? 综合单 价 (元) ? 合价 (元)? (1)? (2) (3)? (4)? ? ? 一人? ? ? ? 工? 人工小计? ? 二材? ? ? ? 料? 材料小计? ? 三 施工机械? 施工机械小计? ? 合????计? ? 注:表中(1)(2)(3)(4)由招标人按需要提出,其中第(4)栏数量为暂定.? ? ? ? ???? ????????总承包服务费项目及计价表? ? 工程名称:第???页共???页? 序号 项目名称项目价值(元)? 服务内容 费率(%) 金额(元)? (1) (2) (3)? (4)? ? ? ?? 发包人分包专业工程? ?? 发包人供应材料? 合????计? ? 注:表中(1)(2)(3)(4)由招标人按需要提出.? ?? ? ? ???? 表?????主要工日价格表? 工程名称:第??页共??页? 序号 工? ? 种 单位 数量单价(元)? (1) (2) 工日? ? ? 注:本表(1)(2)栏由招标人按需要提出.? ? ? ? ???? 表?????主要材料价格表? 工程名称:第??页共??页? 序号 编码 材料名称 规格、型号 单位 数量 单价(元)? 备注? (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)? 注:1、表(1)(2)(3)(5)栏由招标人按需要提出,投标人可补充;(4)(6)(7)(8)栏由投 标人填写.? ? 2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备.? 3、招标人指定、提供或暂定的材料和设备,按杭州市工程量清单计价实施细则的规定填写.? ? ? ???? ? 表?????主要机械台班价格表? 工程名称:第??页共??页? 序号 机械设备名称 单位 数量 单价(元)? (1) (2) 台班? ? ? 注:表(1)(2)由招标人按需要提出,投标人可补充.? ? ? ? ? ? ???? 表?????分部分项工程量清单综合单价分析表? 工程名称:清单号:第???页共??页? 综??合??单??价(元)? 序号 编号 名称 计量单位? 数量? 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 风险费用? 小计? 合计(元?? (1) (2) (3) (4) ?? (清单编码)? (清单名称? (定额编号)? (定额名称) ?? (清单编码)? (清单名称? (定额编号)? (定额名称) 合??计? ? 注: 表(1)(2)(3)栏中清单编号和清单名称由招标人按需要提出.? ? ? ???? ? 表?????措施项目清单分析表? 工程名称:? 单位工程名称:第???页共???页? 综合单价(元)? 序号 编号 名称? 计量? 单位? 数量? 人工费 材料费 机械费? 管理费 利润? 风险费用? 小计? 合计? (元)? (1) (2)? (3) (4) ? ? ? ?? ? (清单编码)? (清单名称) (定额编号) (定额名称) ? ? ? ?? (清单编码) (清单名称) (定额编号) (定额名称) 合??计:? ? 注:??表(1)(2)栏中清单编号和措施项目清单名称由招标人按需要提出.? ? ? 表?????综合单价工料机分析表? ? 项目编码?计量单位:? 项目名称?第???页共??页? 金额(元?? 序号 名称及规格 单位 数量? 单价 合价? 一类 工日? ? ? ? 二类 工日? ? ? ? ? 人工? 三类 工日? ? ? ? ?? 人工费小计? ? 主要? 材料? ? 其他材料费? ? ?? 材料费小计? ? 主要? 机械? ? 其他机械费? ? ?? 机械费小计? ? ?? 直接工程费? ?? 管理费? ? ?? 利润? ? ?? 风险费用? ? ?? 综合单价( 注:本表由招标人按需要提出? ? ? ?????? ? 表?????措施项目工料机分析表? 项目编码?计量单位:? 项目名称?第???页共??页? 金额(元?? 序号 名称及规格 单位 数量? 单价 合价? 一类 工日? ? ? ? 二类 工日? ? ? ? 人工? 三类 工日? ? ? ? ?? 人工费小计? ? 主要材 料? ? 其他材料费? ? ?? 材料费小计? ? 主要机 械? ? 其他机械费? ? ?? 机械费小计? ? ?? 直接工程费? ?? 管理费? ? ?? 利润? ? ?? 风险费用? ? ?? 合计( 注:本表由招标人按需要提出? ? ? ?????? ? 施工投标文件? (封面)? ? ? ? ? 工程名称: 投标文件内容:投标文件技术部分格式??????? 投标人:盖章) 法定代表人或委托代理人:??????(签字或盖章)?????? 日期:????年????月????日? ? ? ?????? ? 目????录? 一、 施工组织设计? 二、 项目管理班子配备情况? 三、 项目拟分包情况? 四、 替代方案和报价(如招标人允许提交时由招标人列入此项要求)? ? ? ?????? ? 一、 施工组织设计? 1、 投标人应编制递交完整的施工组织设计, 施工组织设计应包括招标文件第一卷 第一章投标须知 ???? 项规定的施工组织设计基本内容.编制具体要求是:编制时应采用 文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法;施工机械设备、劳动力、计划安 排;结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术 组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬、雨季施工技术 措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加 固措施等.? 2、 施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表,图表及格式要求附后.? (1) 表1拟投入的主要施工机械设备表;? (2) 表2劳动力计划表? (3) 表3计划开、竣工日期和施工进度网络图;? (4) 表4施工总平面布置图及临时用地表;? ? ? ?????? ? 表???拟投入的主要施工机械设备表? 序号? 机械或? 设备名 称? 型号? 规格? 数量? 国别? 产地? 制造? 年份? 额定功 率(??) ? 生产? 能力? 用于施 工部位 备注? ? 表????劳动力计划表? 单位:人? 按工程施工阶段投入劳动力情况? ? ? 注:投标人应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表.? 本计划表是以每班八小时工作制为基础的.? ? ? ? ?????? ? 表????计划开、竣工日期和施工进度网络图? 投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表,说明按招标文件要求的工期进行施 工的各个关键日期.中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度 计划.? 施工进度表可采用关键线路网络图(或横道图)表示,说明计划开工日期和各分项 工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期.? 施工进度计划应与施工组织设计相适应.? ? 表???施工总平面布置图及临时用地表? 1、施工总平面布置图? 投标人应提交一份施工总平面图,给出现场临时设施布置图表并附文字说明,说明 临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况 和布置.? 2、临时用地表? 用途 面积(平方米) ? 位置 需用时间? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 合计? ? ? ? ? 注:(1)投标人应逐项填写本表,指出全部临时设施用地面积以及详细用途.? (2)若本表不够,可加附页.?? ? ? ? ? ?????? ? 二、项目管理班子配备情况? ? 表5项目管理班子配套情况表? 表6项目经理简历表? 表7项目技术负责人简历表? 表8项目管理班子配备情况辅助说明资料? ? 表???项目管理班子配备情况表? 投标工程名称:? 上岗资格证明? 已承担在建 工程情况? 职务? 姓名? 职称? 证书? 名称? 级别? 证号? 专业? 原服务单 位? 项目 数? 主要 项目 名称? 本工程一旦我单位中标,将实行项目经理负责制,并配备上述项目 管理班子.上述填报内容真实,若不真实,愿按有关规定接受处理.项 目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明.? ? ? ? ?????? ? 表????项目经理简历表? 姓名? ? 性别? ? 年龄? ? 职务? ? 职称? ? 学历? ? 参加工作时间? ? 从事项目经理年限? ? 项目经理资格证书编号? ? 在建和已完工程项目情况? 建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期? 在建或已完? 工程质量? ? 表????项目技术负责人简历表? 姓名? ? 性别? ? 年龄? ? 职务? ? 职称? ? 学历? ? 参加工作时间? ? 从事技术负责人年限? ? 资格证书名称及编号? ? 在建和已完工程项目情况? 建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期? 在建或已完? 工程质量? ? ? ? ?????? ? 表?????项目管理班子配备情况辅助说明资料? ? 注:1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有 必要提供的资料.辅助说明资料格式不做统一规定,由投标人自行设计.? 2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附(与本投标文件一起装订)? ? 三、项目拟分包情况? 表???项目拟分包情况表? 分包人名 称? 地址? ? 法定代表 人? 营业执照 号码? 资质等级? 证书号码? ? 拟分包的 工程项目? 主要内容? 造价? (万元)? 已经做过的类似 工程? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?